工程由哪些情形可以顺延工期

更新时间:2023-11-30 06:40 找法网官方整理
导读:
工程可以顺延工期的情形是发包人未按约定提供原材料和施工设备,发包人未及时提供施工资金,发包人突然变更施工计划等。建筑工程工期顺延后应注意建房单位可要求施工单位赔偿损失。
一、

工程由哪些情形可以顺延工期

  工程可以顺延工期的情形:发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;发包人没有及时向承包人提供施工资金;发包人突然变更施工计划等各种情形。

  《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

  第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

二、

建筑工程工期顺延后应注意什么

  建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。

  找法网提醒您,《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。

顺延工期

三、

工期顺延有哪些风险

  工期顺延的风险如下:

  1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。

  2.企业管理费增加。当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。

  3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下,施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。

  此时,承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用,如此下去必然打乱公司经营策略,给现金流造成巨大压力,甚至可能断裂。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 115600
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延是指原定的建设工期因自然状况或者人为的原因而延期。例如隐蔽工程在隐蔽以前,发包人没有及时检查的,承包人就可以顺延工期;或者发包人未按照约定的时间和要求提
工程工期顺延申请报告范本
工程工期顺延申请报告范本
建筑工程合同范本
建设工程施工合同工期顺延的情形应有哪些
建设工程合同工期可以合法顺延。根据相关法律规定,当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后,约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的,提供相应证据证明申请过确认
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工期顺延包括哪些情况
工期顺延包括哪些情况:发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;发包人没有及时向承包人提供施工资金;发包人突然变更施工计划等各种情形。<br/
工期顺延的签证
工期顺延的签证
建筑工程施工管理
什么情况下,单位可以主张工期顺延
申请工期顺延的手续是:承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知,提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据,经发包人或者监理人签证确认予以顺延。法
合同工期为306日历天,是不是要顺延工期。
存在以下情形,单位可以主张工期顺延: 1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件; 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行; 3、
工程中遇到不可抗力工期顺延的怎么索赔
准备好证据入停工损失,人工费、赶工费等,请工程方面的律师处理。
甲方延期付进度款工期顺延怎么算
.你好,如果还有协商余地,可以考虑协商解决
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程施工管理
那家公司说工资日结,不签劳动合同
您好,根据我国劳动合同法的规定,您可以到劳动争议仲裁委员会申请仲裁解决!可以要求其支付全部工资报酬!
实名举报不受理怎么办?
向接受举报的部门网站查询
平凉律师咨询怎么收费
律师的收费标准各地不太一样,提供法律咨询一般收费200-2000元不等,打官司的话费用要根据案件的性质、涉案标的等情况双方协商确定。1、网上咨询咨询方式有:网站
外地车能入清远个人户吗
外地车可以在本地办理过户。需要携带车主的身份证、汽车的行驶证、登记证书,去当地的车辆登记大厅进行过户。过户是指采用正常的程序,把本属于一个所有人的事物变为另一个
昆明修建房子如何计算赔偿
一、施工中损坏百姓房屋赔偿标准是什么1、施工中损坏百姓房屋赔偿标准如下:(1)房屋补偿费,用于补偿被拆迁房屋所有权人的损失,以被拆迁房屋的结构和折旧程度划档,按
相关文书下载
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询