建筑工程因停工怎么处理

更新时间:2023-12-22 06:55 找法网官方整理
导读:
建筑工程因停工的处理是,由于发包方原因停工的,发包方应当赔偿损失,不赔偿的,承包人可向法院起诉。建筑工程停工应当赔偿机械设备闲置费、员工的工资等费用。
一、

建筑工程因停工怎么处理

  建筑工程因停工的处理是:对于理建筑工程中途停工的,如果是由于发包方原因停工的,承包方可以要求发包方承担因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果其不赔偿的,可以起诉解决。

  如果是由于承包方停工的,则发包方可要求承包方承担违约责任,赔偿违约损失。同样如果其不赔偿的,可以起诉解决。

  找法网提醒您,《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

二、

建筑工程停工损失赔偿哪些

  1.机械设备闲置费:对于因停工而闲置的机械设备,可以计算其闲置费用作为损失。

  2.管理人员及工人工资:需要支付在停工期间管理人员和工人的工资。

  3.因停工额外支出的费用:因停工而产生的额外支出,如仓储费、材料价格上涨等费用,也应计入损失。

  4.可获得工程价款的利息损失:如果停工导致工程价款延迟支付,可以计算其利息损失。

建筑工程因停工

三、

建筑工程停工多久可解除合同

  建设工程合同的一方没有按合同约定履行义务停工,经催告后在合理时间仍然不开工的,可以解除合同。

  《中华人民共和国民法典》第五百六十二条【合同约定解除】当事人协商一致,可以解除合同。

  当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。

  第五百六十三条【合同法定解除】有下列情形之一的,当事人可以解除合同:

  (一)因不可抗力致使不能实现合同目的;

  (二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

  (三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;

  (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

  (五)法律规定的其他情形。

  以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 176240
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑工程停工损失有哪些
你好!需要依据具体情况判断
银川户外建筑工程几月停工
工地停工的原因如下: 1、出现极端天气必须停止施工; 2、为了保证工程质量而需要进行停工处理; 3、施工出现了安全隐患总监理工程师认为有必要停工以消除隐患; 4
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑工程停工费用谁承担
工程停工,费用可以索赔。如果双方在工程合同中约定了停工索赔期限,则按照约定索赔。如果双方没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求
建筑工程停工损失有哪些
建筑工程停工损失有哪些
拖欠工程款纠纷
重庆建筑工程停工费用标准
建筑工地停工工人的补偿如下: 1、用人单位非因劳动者原因停工、停产、歇业,在劳动者一个工资支付周期内的,应当视同劳动者提供正常劳动支付其工资; 2、超过一个工资
十九大开始建筑工程停工
你好,请时刻关注新闻
唐山的建筑工程停工吗?
是否停工需要根据具体事实判断。
建筑工程停工证明有范本吗
没有犯本,一般是自己写让后盖章。
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程施工管理
怎样向培训机构投诉?
搜集证据,起诉解决的
企业要按工伤社保基数赔偿怎么办?
您好!具体是什么情况呢
是否有结婚证可以为孩子迁移户口?
没有结婚证可以转孩子户口,但是需要有孩子的法定监护权,抚养权。户口迁移的手续,每个地方都有所差异,具体以当地为主,建议咨询相关部门。一般小孩户口从男方迁到女方家
送外卖被骗了,应该怎么办,可以报警吗
当事人在买东西时被骗了的,可以报警。被害人对侵犯其财产权利的犯罪事实有权向公安机关报案,公安机关应当接受,如果不属于管辖范围的,应当移送主管机关处理。有犯罪事实
男方出轨并且与她人有一子,女方可以要求多少赔偿
对于婚姻出轨过错方,如果有下列情形的,要给予无过错方赔偿:1、与他人同居或重婚的;2、家暴的;3、虐待、遗弃家庭成员的;4、具有其他重大过错的。根据《民法典》第
交通事故的事
法律分析:1、告诉对方,交通事故属于意外事故,该承担的责任承担;2、医院医药费可以付再,找保险公司赔;3、对方医药费、住院费、护理费、误工费、交通费等会由保险公
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询