哪些情况公司能主张工期顺延

更新时间:2023-11-30 11:35 找法网官方整理
导读:
公司能主张工期顺延的情形包括单位没有按照双方的约定提供图纸和开工条件的;单位没有按照约定支付预付款和进度款的等。建筑工程工期顺延需要注意的事项包括按照双方合同的约定进行赔偿。
一、

哪些情况公司能主张工期顺延

  有下列情形的单位可以主张工期顺延:

  1.施工单位未按约定提供图纸和开工条件;

  2.施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;

  3.施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;

  4.设计变更和工程量增加;

  5.一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;

  6.隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;

  7.施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。

二、

建筑工程工期顺延后应注意什么

  建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。

  《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。

工期顺延

三、

建筑工程工期纠纷怎么起诉

  找法网提醒,建筑工程工期纠纷起诉的流程如下:

  1.原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;

  2.人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;

  3.法院将原告的起诉书副本送达被告;

  4.被告作出书面答辩;

  5.开庭审理;

  6.法院做出判决。

  《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。

  书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 100836
在线咨询
拓展阅读
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
单位在什么情况下可以主张工期顺延
以下情况下单位可以主张工期顺延: 1、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的; 2、发包人未按合同约定支付工程款的; 3、发包人或者监理未及时发出指令、确认
什么情况下单位可以主张工期顺延呢
以下情况下单位可以主张工期顺延: 1、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的; 2、发包人未按合同约定支付工程款的; 3、发包人或者监理未及时发出指令、确认
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
什么情况下,单位可以主张工期顺延
申请工期顺延的手续是:承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知,提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据,经发包人或者监理人签证确认予以顺延。法
哪些情况下承包人可以主张工期顺延
在下列情况下承包人可以主张工期顺延:承包人在隐蔽工程被隐蔽前通知发包人,但发包人没有及时检查的;或者发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技
合同工期为306日历天,是不是要顺延工期。
存在以下情形,单位可以主张工期顺延: 1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件; 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行; 3、
工程中遇到不可抗力工期顺延的怎么索赔
准备好证据入停工损失,人工费、赶工费等,请工程方面的律师处理。
甲方延期付进度款工期顺延怎么算
.你好,如果还有协商余地,可以考虑协商解决
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程施工管理
你好。电信诈骗支付宝转账的还能追回吗
您好,是转错账还是以借款的名义呢
醉驾和酒驾的标准是怎样的
依据酒精含量确定
物业装修保证金最新规定
按照双方协议约定办理
劳务纠纷律师费要多少钱?
劳动纠纷律师费标准要看案件的具体情况: 1、一般是按照诉讼标的额的大小来计算。涉及财产类的收费,一般是一万元以下,收取1000元-2000元,超过一万元不到十万
刑事传唤延长谁批准
一、刑事传唤延长至24小时谁批准?1、经办案部门负责人批准,传唤持续的时间不得超过二十四小时。传唤持续的时间不得超过十二小时。案情特别重大、复杂,需要采取拘留、
收养孩子不能办北京户口吗?
中国公民收养子女登记办法的内容主要为收养人收养孩子的具体登记行为规范。根据其具体规定,中国公民在中国境内收养子女或者协议解除收养关系的,应当依照本办法的规定办理
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询