工程工期延期的法律情形有哪些

更新时间:2024-01-06 01:55 找法网官方整理
导读:
工程工期延期的法律情形有发包人没有按照专用条款的约定提供图纸、没有按照约定的日期支付工程预付款、工程设计变更等。工程工期延期违约金按照合同约定进行计算。
一、

工程工期延期的法律情形有哪些

  1.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。

  2.发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行。

  3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行。

  4.工程设计变更和工程量增加。

  5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

  6.不可抗力

  7.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

二、

工程工期延期如何计算违约金

  建筑工程延期交付违约金一般按照合同约定计算,具体可以双方在合同中协商约定,同时可以根据违约情形判断实际损失。找法网提醒您,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不应超过实际损失的30%。

  《民法典》第五百八十四条

  当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

  第五百八十五条

  当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

工期延期

三、

工程工期延期和工期延误的区别

  1.原因不同:

  工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。

  而工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。

  2.是否合理:

  在不可抗力的影响下,工期延期在一定范围内,一般属于正常。 工期延误属于违约行为。

  3.是否索赔:

  工期延期不进行索赔和赔偿,工期延误违约赔偿计算公式为:LD=0.15C/T。(LD为每个工作日的违约赔偿金,C为原始合同规定的总金额,T为原始合同规定的项目完工时间)

  4.责任方不同

  工期延误:施工单位。

  工期延期:建设单位、监阀单位等。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 182913
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工期延误的情形有哪些,法律有什么规定
法律分析:所谓工期延误是指:“工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长”。工期延误通常包括两种情况:一
关于工程款拖欠导致工期延期的公函
什么意思???????
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑工程工期到了没有竣工怎么办理保险延期手续
咨询保险公司,缴纳延期的保险费用。。。。
装修公司工期延期
你好,法院起诉
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程施工管理
申请失业金需要提交哪些材料
你好,失业保险办理的流程为:社保局规定办理失业报备,办理报备中用人单位需要向社保局递交四种材料,并加盖单位公章,审查合格后,通知失业人员前去培训并可领取失业金。
签字盖章是签字与盖章都要吗,法律有哪些规定
签字盖章并不是都需要的,可以选择一个。法律规定,当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立;在签名、盖章或按指印之前,当事人一方已
鄂尔多斯拆迁可以如何计算赔偿
征地拆迁补偿标准并不固定,也没有统一的计算标准,因为涉及到市场价格、政策等诸多因素。当然,最好与当事人协商确定赔偿金额,以免引起赔偿纠纷。一般拆迁补偿标准的调整
锡林郭勒盟拆迁起诉程序怎么规定
申请拆迁行政诉讼要提起行政诉讼必须准备基本的诉讼证据材料,明确起诉的行政机关。具体申请行政诉讼的流程为:1、起诉。起诉人在知道具体行政行为后6个月内起诉。2、审
巫溪县电话咨询需要多少钱
法律分析:1、网上咨询——免费。咨询方式有:网站留言咨询、Email邮件咨询、法律问答网站咨询。2、电话咨询——免费。电话咨询一般不超过10分钟。3、约见咨询收
朝阳区请律师咨询需要多少钱
法律分析:要多少律师费,可以由当事人进行协商确定,所以具体的数额,请自行与律师协商。一、按计时收费方式收费的收费标准:200-3000元/小时。二、按计件收费方
相关文书下载
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询