工期顺延怎么确认?

更新时间:2017-01-04 14:18 找法网官方整理
导读:
工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,并且订立了双方如何遵守该合同,并且具备违约惩罚措施,当我们在施工工程中,如果不是我们的原因,或者不可抗力的因素,导致我们无法正常施工的情况下,我们可以申请,工期顺延,例如下雨等自然因素,还有就是停水、停电等甲方原因。这样我们就可以保护施工方的免受合同违约的责任。

  什么情况下单位可以主张工期顺延?

  有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延。

  1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。特别注意以下几点:

  报建手续和施工许可证的取得,坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备,施工现场具备“三通一平”施工条件等。

  关于施工许可证应注意:施工许可证上的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致;是否有存在自领取施工许可证之日起超过3个月不开工又不申请延期或超过6个月不开工的情形;中止施工满一年又恢复施工的,有无报发证机关核验施工许可证。

  2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。

  3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。

  4、设计变更和工程量增加。

  5、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

  6、发生不可抗力事件。

  不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

  7、隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查。

  8、建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等。

  工期顺延的确认程序:

  承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。

  当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延的工期应纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果,则按合同规定的争议解决方式处理。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 128545
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
房子装修工期被延误如何追究责任?
受法律保护,可以通过起诉追究其责任。如果我的回答对你有所帮助,盼你采纳为最佳答案!
试用期可以顺延吗?
这个你自己可以和你单位的主管协商的
工程延长工期怎样处罚
因为工期延长,会面临索赔风险
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
请问律师,误工期究竟是算至鉴定前一日止,还是以鉴定的误工期为准?为什么?
误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。法律规定
故意伤害取保候审请一个律师费用是多少
法律分析:委托律师办理取保候审,属于刑事案件侦查阶段聘请律师费用,不会单独就办理取保候审收费的。自从犯罪嫌疑人被刑事拘留即可聘请律师提供法律帮助,可以代理申请办
故意伤害致人重伤的主观故意是什么?
法律分析:故意伤害重伤是可以单独提起民事诉讼的,受害人既可以刑事附带民事诉讼,也可以单独提起民事诉讼。被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭
如果放弃继承需要什么手续,有哪些相关规定
放弃继承需要的手续具体如下:在继承开始后,在遗产处理前,由放弃继承权人以书面形式作出放弃继承的表示,签订放弃继承权声明书;用口头方式表示放弃继承的,本人承认或有
月工资按30天算请假该怎么算,怎么样
你好,协商不成,可申请劳动仲裁
我四川省广元市人,从事井下工二十几年,还有七级工伤鉴定五十五能退休吗?
法律没有对工伤的退休年龄作出限制,只要职工符合因工致残,由医院证明,并经劳动鉴定委员会确认,完全丧失劳动能力这一情形的,就应该退休。而一般情形下的退休年龄是男年
北京市抚恤金如何计算
法律分析:一般要7个工作日左右到账。法律规定,一次性抚恤金按照以下标准执行:烈士和因公牺牲的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人生前40个月基本
石家庄灵活就业女性退休年龄是怎么规定的
法律分析:实际上,灵活就业的女性不是按照50岁退休,而是按照55岁退休。但是有一种情况也可以办理50岁退休的标准,就是自己曾经在企业单位工作过,并且在企业单位工
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询