如何认定工期顺延?

更新时间:2016-04-07 15:18 找法网官方整理
导读:
工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,并且订立了双方如何遵守该合同,并且具备违约惩罚措施,当我们在施工工程中,如果不是我们的原因,或者不可抗力的因素,导致我们无法正常施工的情况下,我们可以申请,工期顺延,例如下雨等自然因素,还有就是停水、停电等甲方原因。这样我们就可以保护施工方的免受合同违约的责任。

  1、什么情况下单位可以主张工期顺延?

  有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延

  (1)建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。特别注意以下几点:

  报建手续和施工许可证的取得,坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备,施工现场具备“三通一平”施工条件等。

  关于施工许可证应注意:施工许可证上的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致;是否有存在自领取施工许可证之日起超过3个月不开工又不申请延期或超过6个月不开工的情形;中止施工满一年又恢复施工的,有无报发证机关核验施工许可证。

  (2)建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。

  (3)建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。

  (4)设计变更和工程量增加。

  (5)一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

  (6)发生不可抗力事件。

  不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

  (7)隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查。

  (8)建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等。

  2、怎么认定工期顺延?

  因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。

  3、相关法律

  (1)我国《合同法》中有三个条文对工期顺延的情形进行了明确的规定。

  A、第278条对发包人迟延检查隐蔽工程时工期顺延的规定如下:“隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

  B、第283条对发包人未完成约定义务时工期的顺延规定如下:“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

  C、第259条对定作人不履行协助义务时工期的顺延规定如下:“承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限。”

  (2)各地高院对于工期顺延的认定问题也作了相关具体规定。

  A、北京市高院对工期顺延的认定规定如下:“因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。”

  B、浙江省高院对工期顺延的认定规定如下:“发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的,该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,应遵从合同的约定。”

  C、最高院对质量鉴定时工期的顺延规定如下:“建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。”

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 132939
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程延长工期怎样处罚
因为工期延长,会面临索赔风险
试工期的工资是怎么结算的?
劳动合同法 第二十条规定,劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
误工期如何计算
误工费的计算标准根据住院天数,及医生诊断中建议的休息天数.所以,从上述看,他的误工损失肯定是不予支持的.
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工程被延误工期怎样算罚款
按给你造成的实际损失计算。
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程施工管理
雇主只给予意外险,没有社会保障工伤如何赔偿
你好:申请工伤认定和鉴定解决
我想问一下60岁以后非农业户口能否领取独生子女养老金?
独生子女养老金具有如下相关新政策:男女双方都是城镇居民的独生子女家庭,在退休时可享受到每人5000元合计1万元的补助,双方均为农村户口的独生子女家庭在年满60岁
我的银行卡被冻结了,公安说我涉嫌网络赌博有一笔1201元的钱是受害人转入的让我微信上让我转钱过去说给
网络上赌博导致银行卡被警方冻结要积极配合办案机关办理案件。等待案件调查完成后,如无其他问题,再申请解冻账户。如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行
老人在楼道里摔倒死亡!老人自己能走,自己先下楼,保姆在换衣服期间摔倒了保姆有责任吗?
因侵权行为导致他人死亡的,由行为人承担侵权责任。根据法律规定,推定行为人有过错,行为人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。若因不可抗力造成他人损害的,不承
泸州修建房子复议程序有哪些
申请行政复议程序:第一,申请人提出复议申请;第二,复议机关受理申请后,在七天内把复议申请书的副本或者是复印件发给被申请人;第三,被申请人在收到相关资料之后要之在
武汉改造房屋如何计算赔偿
有赔偿。具体标准是,房屋补偿费,以被拆迁房屋的结构和折旧程度划档,按平方米单价计算。周转补偿费,用于补偿被拆迁房屋住户临时居住房或自找临时住处的不便,以临时居住
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询