建筑工程停工损失由谁负责承担

更新时间:2024-01-03 08:40 找法网官方整理
导读:
建筑工程停工损失的责任认定方法是如果是因为发包人的原因导致工程停工的,那么通常是由发包人负责承担停工损失。建筑工程停工损失需要的证据包括工程计划;工程记录;财务记录等。
一、

建筑工程停工损失由谁负责承担

  建筑工程停工损失的承担问题,主要取决于造成停工的具体原因,具体如下:

  1.发包人原因导致工程停工的,其带来的损失和工人工资由发包人承担。

  2.承包人原因导致工程停工的,其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。

  3.因不可抗力导致工程停工的,损失由双方合理分担。

  《中华人民共和国民法典》 第八百零一条

  因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任

  《中华人民共和国民法典》 第八百零二条

  因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

二、

建筑工程停工损失需要哪些证据

  找法网提醒您,建筑工程停工损失需要的证据如下:

  1.合同文件和工程计划:这些文件可以提供关于项目计划、预算和合同条款的信息,以及可能发生的停工情况的安排。

  2.工程记录和日志:这些记录可以提供关于停工的具体原因、持续时间以及对项目进展的影响的信息。

  3.相关文件和通信:这些文件和通信可以提供关于停工的证据,例如停工协议、签证单、通信记录等。

  4.财务记录和发票:这些证据可以证明停工造成的财务损失,例如支付给员工的工资、租赁设备的费用等。

  5.照片和视频证据:这些证据可以证明施工现场的状况,包括未完成的工程、损坏的设备等。

  6.第三方评估或报告:如果可能,可以请专业机构或律师进行评估或出具报告,证明停工损失的情况和责任归属。

建筑工程停工损失

三、

建筑工程停工损失的赔偿内容包括什么

  建筑工程停工损失的赔偿内容主要包括以下几项:

  1.人工费损失:包括停工、窝工期间工人工资的支付,以及工人低生产效率的损失。

  2.材料费损失:因停工导致的材料价格上涨,以及因材料积压、损耗产生的损失。

  3.机械费损失:包括机械设备在停工期间的闲置费用,转移和搬运的费用,以及因为机械故障导致的损失。

  4.工地管理费:因停工产生的工地管理人员的工资等费用。

  5.物价上涨的差价费用:如工人工资、机械租赁费用、材料费用等上涨的费用。

  6.可获得工程价款的利息损失:因停工导致无法按时获得工程款项所产生的利息损失。

  7.因防止扩大损失而支出的费用:如不可预见的长期停工,施工单位可解除与施工工人的劳务合同,施工期间不要购买材料和增加设备,尽量不要增加机械设备闲置费和材料的仓储费用等。

  8.承包人所有的机械设备搁置损失:停工期间承包人的机械设备搁置在施工现场造成的损失,可按机械设备市场租赁费用计算。

  9.承包人因停工向第三人支付的违约金或损失赔偿:因工程停工,承包人可能需要向材料供应商、机械设备租赁商、分包商等第三人支付违约金或赔偿损失,这些损失应当由发包人承担。

  10.照管、清理和修复工程支出的费用。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 165175
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
拖欠工程款停工损失具体谁负责
拖欠工程款停工损失由发包人承担违约责任。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
不可抗力停工窝工损失谁承担
因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。   1.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
拖欠工程款停工损失谁负责
拖欠工程款可以让对方停工。发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工最常见的原因。如承包人已经采取采取合理方式催告,发包人在合理期限内仍不付款,承包人可以停工,而停工
施工过程中挖水管造成停水,造成的损失谁来负责?
先找物业,物业会叫人前来查看,明确是哪里的水管渗漏,如果是水管问题,可以向原建设单位寻求赔偿。如果不是,可以向物业索取赔偿。 与物业公司签订了物业服务合同,物业
工程质量不合格什么罪名
工程质量不合格什么罪名
建筑工程质量管理
现在双方都住院了,该怎么办?
报警,协商不成可以起诉
员工能享受双女户补贴政策吗?
向民政局办理查询具体情况
工程质量哪个部门管理
工程质量哪个部门管理
建筑工程质量管理
上饶修建房子该怎么样算补偿
法律分析:1.房屋补偿费,也就是房子本身的补偿。2.装饰装潢补偿,也就是室内外装修补偿、像吊顶、地板、包门窗、墙纸、涂料、墙砖、吊灯、洗手池、马桶、灶台等等。3
卡被公安局冻结了?
法律分析:卡被公安局冻结如何处理:在这时应当配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。1.更正一点,公安局不可
大庆改造房屋如何算赔偿
第一:是对房屋本身价值要有一个补偿,根据建筑结构的不同,补偿标准也不一样。第二:是对房屋装修的补偿,这个根据装修成本和使用年限进行评估。第三:是对房屋的附属设施
张家口康保县房产纠纷律师,如何高效解决
房地产纠纷处理方法包括协商、调解、仲裁以及诉讼。根据《民事诉讼法》第三条的规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询