因发包人造成工程停工如何索赔损失

更新时间：2023-12-27 13:26

因发包人造成工程停工如何索赔损失

陈锐

北京中银（南京）律师事务所

律师解答

因发包人造成工程停工索赔损失如下：可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔，造成的损害较大时，数额可以适当上浮。

法律依据

《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

工地停工的承包商如何要求赔偿？

法律分析：由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书。因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

工程发包方延误工期给我乙方造成损失应如何追究培偿

工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

因发包人的原因致使工程停建如何解决

因发包人的原因致使工程停建如何解决

工程停工损失如何计算

工程停工损失如何计算

问一下工程款拖欠咋样处理?

工程款拖欠可诉讼或协商。选择诉讼需满足起诉条件，递交起诉状；协商则通过与对方沟通，达成还款协议，灵活高效。根据实际情况选择合适方式。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

拖欠工程款，但对方不给怎么办

你好，工程欠款可以到法院诉讼解决，判决生效后申请强制执行。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

2024年建安工程费包括哪些

法律分析：一类费用：是建安工程费，指直接用于工程的费用；二类费用：是工程其它费用，指间接用于工程的费用，例如：土地费、建设单位管理费、监理、勘察设计、施工图审查

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

工程完工两年一直不给办完工结算?

如果仲裁或诉讼过程中老板仍然不配合，你可以采取以下措施：向法院申请强制执行，要求法院对老板的财产进行查封、冻结等措施，以强制其履行支付义务；同时，你可以向相关部

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

至今已经竣工快5年了,星火路地铁3号线龙湖天街承接的中建二局暖通安装工程,2019年我们在南京浦口?

拖欠工程款可以到法院诉讼解决，判决生效后申请强制执行。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

我有一笔工程款打到别人的工程账户，他没有给我

拖欠工程款是建设工程施工合同纠纷中的一种。建设工程施工合同纠纷是一般的合同纠纷案件，应当根据《民诉法》关于合同纠纷案件的规定处理，即以被告住所地或者合同履行地为

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

村干部参与村里工程，但挂别人工司名下，这可以吗

是否有证据可以证明的

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

我给別人介绍工程在签合同后拿点介绍费，又怕到时候他们不能正常进入工地，这个介绍费收据怎么写

您好，您具体遇到了哪方面的法律问题。

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

陈锐

江苏-南京

擅长：刑事案件、合同纠纷、债权债务

107

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟