哪些情况下可以延长工期

更新时间:2023-12-13 00:35 找法网官方整理
导读:
可以延长工期的情况是施工单位没有按照约定提供图纸、或者未按约定支付预付款等。如果是施工方故意拖延工期的,则属于违约行为,要承担如约支付违约金等法律责任。
一、

哪些情况下可以延长工期

  以下情况下可以延长工期:

  1.施工单位未按约定提供图纸和开工条件;

  2.施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;

  3.施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;

  4.设计变更和工程量增加;

  5.一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;

  6.隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;

  7.其它。

二、

延长工期是违约吗

  找法网提醒您,施工方拖延工期是违约行为,一般按照合同约定赔偿,合同如果没有约定的,按照实际造成的损失赔偿。双方可以就赔偿事宜进行协商,协商不成可以向法院提起诉讼。

  《中华人民共和国民法典》第五百七十七条

  当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任

延长工期

三、

延长工期纠纷的诉讼时效

  延长工期纠纷的诉讼时效是3年时间。

  《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

  诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 124740
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
在什么情况下,劳动合同期限可以顺延
这些情况下单位需要顺延劳动合同期限: 1、女职工在孕期、产期、哺乳期的,劳动合同到期的; 2、患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的,劳动合同到期的; 3、在本
哪些情况下可以延长工期
哪些情况下可以延长工期
建筑工程施工合同
在什么情况下,劳动合同的期限可以延长?
在我国可以延长劳动合同期限的有: 1、本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; 2、在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
在什么情况下,劳动合同的期限可以延长
劳动合同期限可以延长,但是只有法定的情形才可以延长。而这里的延长指的是顺延,是指合同到期之后自动延长,而不是合同还未到期,增加劳动合同到期的期限。也就是合同到期
延长工作时间在哪些情况下是合法的?
限制延长工作时间的具体措施:规定延长工作时间的最长限制;规定延长工作时间所需符合的条件;规定延长工作实现所需提供的劳动保护条件;以及规定要依法支付给职工的加班费
施工合同到期工期延长怎样延长社保
去社保部门咨询。。。。。。
工程延长工期怎样处罚
因为工期延长,会面临索赔风险
施工合同如何签订
施工合同如何签订
建筑工程施工合同
试工期工伤,试工期是否延长
不能延长,不合理。
银行卡户主是否可以更改?
请向相关部门申请变更
施工合同有预付款吗
施工合同有预付款吗
建筑工程施工合同
如何举报私人补课班?
可以拨打12345投诉
群众闹事的拘留期限是多久?
法律分析:拘留的期限一般为十四天,最长不超过三十七天。但在刑事拘留期间,随着诉讼的推进,拘留要及时予以变更,或者转为逮捕,或者变更为取保候审或监视居住,或者释放
施工合同付款方式怎么写
施工合同付款方式怎么写
建筑工程施工合同
女方分手后怀孕打胎,男方从法律角度不用承担费用
你好,恋爱分手后让打胎的费用,男方有义务支付
自然人可以签订施工合同吗
自然人可以签订施工合同吗
建筑工程施工合同
怎么能知道是不是真律师
你好具体是什么样的情况s
施工合同终止协议书范本
施工合同终止协议书范本
建筑工程施工合同
问你又不回,等很久了你退款吗
您好详细叙述需要咨询的具体问题
电话发一下,有问题咨询一下
您好详细叙述需要咨询的具体问题,微一下
这个情况对子女没有什么影响吧
您好详细叙述需要咨询的具体问题
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询