业主耽误工期怎么赔偿

更新时间:2021-10-22 16:10 找法网官方整理
导读:
在进行工程施工的时候,双方是需要协商签订书面的施工合同的,在施工合同中对于工期是有一定的约定的,作为施工团队是需要在工期内完成任务的,那么,业主耽误工期怎么赔偿?下面就跟着找法网小编一起来详细的了解一下吧。
一、

业主耽误工期怎么赔偿

  工程延误是由于承包人自身的原因造成,监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有:停止付款;追究工期延误的误期损失赔偿;终止对承包方的雇佣,并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。

  索赔就是受到损失的一方当事人向违约的一方当事人提出损害赔偿的要求,相对而言,违约的一方受理另一方的索赔要求,即称为理赔。索赔和理赔是一个问题的两个方面,在受害方是索赔,在违约方是理赔。

  罚金条款:当一方未履行合同义务时,应向对方支付约定金额的罚金,以补偿对方的损失。

 业主耽误工期怎么赔偿 

二、

工程索赔条件

  索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

  1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

  2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。

  3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

  4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。

  5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。

  6、物价上涨,法规变化及其他。

三、

工程反索赔类型

  1、工期延误反索赔

  在工程施工过程中,由于承包商的责任,致使竣工日期延后,影响到业主对该工程的利用,给业主带来经济损失,业主有权对承包商进行索赔,有承包商支付延期竣工违约金

  2、施工缺陷索赔

  当承包商的施工质量不符合施工及验收规范的要求,或使用的设备和材料不符合合同规定,或在保修期未满以前未完成应该负责修补的工程时,业主有权向承包商追究责任。

  3、承包商未履行的保险费用索赔

  如果承包商未能按合同条款指定的项目投保,并保证保险有效,业主可以投保并保证保险有效,业主所支付的必要的保险费可在应支付给承包商的款项中扣回。

  4、对超额利润的索赔

  在实行单价合同的情况下,如果实际工程量比估计工程量增加很多,使承包商预期的收入增大,则合同价应由双方讨论调整,业主收回部分超额利润。

  5、对指定分包商的付款索赔

  在承包商未能提供已向指定分包商付款的合理证明时,业主可以将承包商未付给指定分包商的所有款项付给这个分包商,并从应付给承包商的任何款项中如数扣回。

  6、业主终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔

  如果业主合理地终止承包商的承包,或承包商不合理地放弃工程,则业主有权从承包商手中扣回由新承包商完成全部工程所需的工程款与原合同未支付部分的差额。

  以上是找法网小编为您详细介绍的关于业主耽误工期怎么赔偿的内容,业主耽误工期,双方是可以协商进行处理的,对于产生纠纷的,作为当事人可以依法进行起诉,若您还有什么法律上的问题,建议咨询找法网专业律师,我们将竭诚为您服务。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 191861
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
请问律师装修房子工期延误如何赔偿?
有没有签合同呢?若有,按合同约定赔偿
装修公司耽误工期该怎么办
您好,协商不了可以根据合同向法院起诉。
装修工期延误赔偿,但是没体现在合同里怎么办
您好!是而尅协商的,看看怎么处理的
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
甲方延误工期如何赔偿乙方
你好,需要结合具体情况分析,建议及时说明详细情况。
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程施工管理
和一辆正常行驶的电瓶车相撞。伤势很严重。对方是脑出血。我的朋友还需要赔偿对方的钱吗?
法律分析:需要赔偿对方的损失。应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。法律依据:《中华人民共和
华莱士拖欠员工工资,向哪个部门投诉可以收回工资?
当公司拖欠工资时,劳动者可以到当地人力资源和社会保障局内的劳动监察投诉。《工资支付暂行规定》第十八条 各级劳动行政部门有权监察用人单位工资支付的情况。用人单位有
石家庄拆迁可以如何算赔偿
法律分析:拆迁补偿补偿是各地由各市、地、县政府根据当地实际情况制定的,不能一概而论。国家规定的拆迁补偿标准如下:1、房屋补偿费(房屋重置费),用于补偿被拆迁房屋
铜陵征收诉讼程序是什么
法律分析:起诉的流程如下:1、向有管辖权的法院立案庭递交诉状;2、立案审查:符合立案条件,通知当事人7日内交诉讼费,交费后予以立案;不符合立案条件,裁定不予受理
衡阳找律所咨询多少钱费用
法律分析:一般在1000元每小时左右,律师的咨询费用收取需要根据当地的物价水平和政府的指导规定能进行确定。每个地方的收费标准不一样,具体要看律师事务所的收费标准
百色24小时法律咨询要多少钱
法律分析:网上咨询律师一般都是免费的,如果是单独案例需要特殊解决的话,是需要支付费用的。到律所咨询一般要收费的,收费标准与所在地区有关,一般为100~300元/
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询