建筑工程停工导致损失应由谁负责赔偿

更新时间:2024-02-12 12:01 找法网官方整理
导读:
建筑工程停工导致损失负责赔偿的是发包人原因导致的停工,损失由发包人承担。建筑工程停工损失的赔偿内容包括人工费;材料费;机械费;物件上涨的差价费用等。
一、

建筑工程停工导致损失应由谁负责赔偿

  建筑工程停工损失由谁承担视情况而定,具体如下:

  1.发包人原因导致工程延期的,其带来的损失和工人工资由发包人承担。

  2.承包人原因导致工程延期的,其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。

  3.因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。

二、

建筑工程停工损失的赔偿内容包括什么

  建筑工程停工损失的赔偿内容主要包括以下几项:

  1.人工费损失:包括停工、窝工期间工人工资的支付,以及工人低生产效率的损失。

  2.材料费损失:因停工导致的材料价格上涨,以及因材料积压、损耗产生的损失。

  3.机械费损失:包括机械设备在停工期间的闲置费用,转移和搬运的费用,以及因为机械故障导致的损失。

  4.工地管理费:因停工产生的工地管理人员的工资等费用。

  5.物价上涨的差价费用:如工人工资、机械租赁费用、材料费用等上涨的费用。

  6.可获得工程价款的利息损失:因停工导致无法按时获得工程款项所产生的利息损失。

  7.因防止扩大损失而支出的费用:如不可预见的长期停工,施工单位可解除与施工工人的劳务合同,施工期间不要购买材料和增加设备,尽量不要增加机械设备闲置费和材料的仓储费用等。

  8.承包人所有的机械设备搁置损失:停工期间承包人的机械设备搁置在施工现场造成的损失,可按机械设备市场租赁费用计算。

  9.承包人因停工向第三人支付的违约金或损失赔偿:因工程停工,承包人可能需要向材料供应商、机械设备租赁商、分包商等第三人支付违约金或赔偿损失,这些损失应当由发包人承担。

  10.照管、清理和修复工程支出的费用。

建筑工程停工

三、

建筑工程停工损失需要哪些证据

  找法网提醒您,建筑工程停工损失需要的证据如下:

  1.合同文件和工程计划:这些文件可以提供关于项目计划、预算和合同条款的信息,以及可能发生的停工情况的安排。

  2.工程记录和日志:这些记录可以提供关于停工的具体原因、持续时间以及对项目进展的影响的信息。

  3.相关文件和通信:这些文件和通信可以提供关于停工的证据,例如停工协议、签证单、通信记录等。

  4.财务记录和发票:这些证据可以证明停工造成的财务损失,例如支付给员工的工资、租赁设备的费用等。

  5.照片和视频证据:这些证据可以证明施工现场的状况,包括未完成的工程、损坏的设备等。

  6.第三方评估或报告:如果可能,可以请专业机构或律师进行评估或出具报告,证明停工损失的情况和责任归属。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
拖欠工程款停工损失具体谁负责
拖欠工程款停工损失由发包人承担违约责任。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
拖欠工程款停工损失谁负责
拖欠工程款可以让对方停工。发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工最常见的原因。如承包人已经采取采取合理方式催告,发包人在合理期限内仍不付款,承包人可以停工,而停工
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
施工过程中挖水管造成停水,造成的损失谁来负责?
先找物业,物业会叫人前来查看,明确是哪里的水管渗漏,如果是水管问题,可以向原建设单位寻求赔偿。如果不是,可以向物业索取赔偿。 与物业公司签订了物业服务合同,物业
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程因停工怎么处理
建筑工程施工管理
建筑工程停工损失谁来负责
建筑工程停工损失谁来负责
建筑事故损害赔偿
云浮虐待罪请律师大约要多少钱
你好,具体需要根据情节考虑,建议将具体情况进一步告知,以便提供更具体的法律指导
遗赠抚养协议书无效要如何处理
您好,可以结合实际给您出具专业协议
未成年没有经济来源签的合同算不算数?
判断未成年签订的合同是否有效需分情况讨论:八岁以下的未成年人属于无民事行为能力人,其签订的合同不论情况,都是无效的。八周岁以上的未成年人属于限制民事行为能力人。
没有咨询成功,可以退款吗
不退款,返还资金承诺书,只是意向协议,一方违约的应当立即委托律师调解,调解不成的向法院提起诉讼维权。向法院起诉时,要注意起诉的形式:起诉应当向人民法院递交起诉状