因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿

更新时间:2023-03-07 14:30 找法网官方整理
导读:
因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求的赔偿有人工费损失、材料费损失、机械费损失、工地管理费、物价上涨的产生的差价费用等。发包人和承包人中,发包人是甲方。
一、

因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿

  因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求的赔偿如下:

  1.人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

  2.材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。

  3.机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。

  4.工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

  5.物价上涨的产生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

二、

发包人和承包人谁是甲方

  发包人是甲方。找法网提醒您,工程发包方与承包方的关系是:发包方是建设方,俗称甲方;承包方是施工方,俗称乙方。承包经营合同中的承包方与发包方存在特殊的关系,但合同的各方当事人无论经济实力和所有制性质、无论是否存在行政隶属关系,其法律地位一律平等。

承包人

三、

发包人有哪些权利

  1.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时以作业进度质量进行检查;

  2.承包人没有通知发包人检查,自行隐蔽工程的,发包人有权检查,检查费用由承包人负担;

  3.发包人在建设工程竣工后,应根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验票标准进行验收;

  4.发包人对因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,有权要求施工人在合理的期限内无偿修理或者返工、改建。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 179865
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
我承包的果林被征收,能要什么些赔偿
退耕还林征用赔偿标准是包含土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费,为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。征收耕地的安置补助费,按照需要安置的农业
工程工期顺延申请报告范本
工程工期顺延申请报告范本
建筑工程合同范本
如果因为大雨造成工期延后两个月,那么承包单位能不能建筑单位索赔工期和费用
工期索赔的成立条件: (1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失; (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工期顺延的签证
工期顺延的签证
建筑工程施工管理
因不可抗力,施工方要求发包方索赔工期顺延十天,成立吗,还造成工人窝工费用
工期顺延一般包括下列情况: 1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备; 2、发包人没有及时向承包人提供施工资金; 3、发包人突然变更施工计划等各
我在工地干了活讨要工资被老板殴打致肋骨骨折,对方应受到哪些赔偿
你好,有劳动合同的话可以申请工伤认定,如果是劳务关系
对方工作失误,导致我们受伤骨折如何要求赔偿
你好,因工受伤是可以认定工伤,索要赔偿的。根据你的描述,是可能造成伤残十级的,但具体情况还是要根据你的伤势程度来判断。并且工伤案件的处理流程是第一步先进行工伤认
承包人承包厂房供水施工,因漏水造成厂内经济损失,如何赔偿
漏水造成财产损害的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。具体的赔偿方式建议与对方协商,协商不成可以前往法院提起诉讼解决。
农民工工地受伤,可以申请哪些合理的赔偿
就工伤问题进行赔偿时,可以先行申请确认工伤,接着双方进行协商确认赔偿也可以。
工程分包是什么意思
工程分包是什么意思
工程承包常识
建筑工程合同主要内容包括什么
建设工程合同的主要内容包括,合同当事人的姓名或名称、住所等信息;工程的名称、范围、质量;工程的开工时间;竣工验收的时间和标准;以及质量保修的范围等内容。 《民法
公司办理工程承包需要什么资质
个人承包工程需要满足以下资质: 1、注册资本符合国家规定; 2、具有与其承包工程相适应的具有法定执业资格的专业技术人员; 3、有从事承包工程活动所应有的技术装备
2024年标准食堂承包合同范本
食堂承包合同模板应写明以下内容: 1、承包方与发包方的名称等信息; 2、承包期限以及具体内容; 3、双方享有的权利与义务; 4、违约责任以及解决争议的方法; 5
六十万工程款要交多少税?
您好,关于您问到的工程款税率的问题,这个涉及的税种很多,比如小规模纳税人增值税适用税率为3%,个人所得税税率1%,城建税1%到5%,教育费附加税率3%。
工程承包有哪些范围
工程承包有哪些范围
工程承包常识
工程承包合作协议的范例文本如何书写?
工程承包合作协议书应该写明下列内容:首先写明承包方与发包方的姓名等具体信息;其次,写明承包内容以及工作地点;写明工程价款的支付以及期限;写明双方享有的权利与义务
2、目前上海的装修公司的增值税率是多少,1、装修工程中的增值税应该由谁承担?
装修公司税金由业主交,可能是合同有约定,有约定按约定的执行。合同没约定的,税金由装修公司承担。税金本身是装修公司自己交付的一项费用,是公司产值后交付给税务部门的
顺成劳务服务部(个体工商户)凭这个自己可承包小型工程吗?(农村自建房)
您好,可以协助处理的,现在的情况是怎么样的。
建筑三级资质可以承包多少造价的单项工程
以单项工程合同造价为标准:单项工程合同造价在200万元以内保证金缴纳数额为壹万元;单项工程合同造价在200-500万元以内保证金缴纳数额为贰万元;单项工程合同造
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询