发包人未如约付款导致工期拖延索偿的证据

更新时间:2017-08-16 09:04 找法网官方整理
导读:
通常情况下,发包人要是没有及时支付工程款的,大多都会导致承包人停工,而停工又会导致承包人损失。如果双方协商赔偿不成,承包人想要通过法律途径索偿的,就需要收集相关证据资料。那么发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?

  发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据

  打官司就是打证据,在承包人准备通过法律途径索偿时,就必须收集好充分的证据资料,那样起诉到法院的时候,才能得到法院的支持,胜诉索偿。

  一般情况下,承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料:

  1、书面催告发包人限期支付工程款。

  2、如发包人逾期未予支付,承包商准备停工,应向发包人发出停工通知书,通知书要载明停工的具体时间。

  3、与此同时,对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单,请监理或者甲方代表签字确认,形成索取机械费、材料费的证据资料。

  4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。

  5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:

  (1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

  (2)材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。

  (3)机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。

  (4)工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

  (5)物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

  6、其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据资料。如录音录像等证据资料。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 168944
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
拖延工期的索赔
有约定违约金的,可以要求支付违约金。没有约定的,可以你你的损失起诉
施工队拖延工期
你好,建议按照合约主张合理权利,祝好运
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工程分包是什么意思
工程分包是什么意思
工程承包常识
建筑企业资质证书有效期是几年
资质证书有效期5年。到期前3个月申请延续,逾期未决定则视为延续。若未及时申请延续,可能影响施工活动的正常进行。
工程勘察合同纠纷如何处理,有哪些相关规定
工程勘察合同纠纷可灵活处理。协商是首选,双方直接沟通解决;调解则请第三方介入,促成和解;仲裁需根据约定或协议申请,具有法律效力;起诉是最后手段,通过法院裁决。不
建筑企业新申请资质的详细流程
建筑企业新申请资质,先在线提交材料,包括资金、专业人员等证明。资质许可机关将依法受理并审查,合格后颁发资质证书,企业方可在许可范围内施工。若材料不实,将影响审批
造价咨询公司资质如何认定
造价咨询公司资质认定要求严格。需提交资质证书、人员配置等证明,确保满足法规要求。不同情况下,可能还需提供技术负责人资历、办公场所证明等。
工程承包有哪些范围
工程承包有哪些范围
工程承包常识
北京市建筑工程施工合同纠纷怎么解决?
建筑工程的合同纠纷可以选择协商解决。提起诉讼或者申请仲裁的方式解决。《民事诉讼法》第三条规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产
你好!工程设计需要交哪些税费?费率多少?(小规模)
工程设计税费问题,简要回答如下:1.增值税:小规模纳税人通常适用3%的税率,按工程设计服务收入计算。2.所得税:根据企业利润计算,具体税率根据企业类型和利润额确
工程承包合作协议的范例文本如何书写?
工程承包合作协议书应该写明下列内容:首先写明承包方与发包方的姓名等具体信息;其次,写明承包内容以及工作地点;写明工程价款的支付以及期限;写明双方享有的权利与义务
2、目前上海的装修公司的增值税率是多少,1、装修工程中的增值税应该由谁承担?
装修公司税金由业主交,可能是合同有约定,有约定按约定的执行。合同没约定的,税金由装修公司承担。税金本身是装修公司自己交付的一项费用,是公司产值后交付给税务部门的
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询