找法网原创 2017-03-10 18:36:43
通常情况下，发包人要是没有及时支付工程款的，大多都会导致承包人停工，而停工又会导致承包人损失。如果双方协商赔偿不成，承包人想要通过法律途径索偿的，就需要收集相关证据资料。那么承包人索偿时需要收集那些证据资料呢？
停工损失索偿所需的证据资料
打官司就是打证据，在承包人准备通过法律途径索偿时，就必须收集好充分的证据资料，那样起诉到法院的时候，才能得到法院的支持，胜诉索偿。
一般情况下，承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料：
１、书面催告发包人限期支付工程款。
２、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。
３、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。
４、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。
５、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：
（１）人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
（２）材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。
（３）机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。
（４）工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
（５）物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
６、其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据资料。如录音录像等证据资料。
当然了，在实践中能够协商赔偿的，最好协商处理，毕竟双方可能还要继续合作下去。但是如果确实无法协商，或损失的金额很大的，就要果断找个建筑工程律师协助处理，理清证据资料，给到法院起诉索偿的，就果断去起诉。
遇到法律问题，有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的严重性，以及可能存在的风险与影响；遇到法律问题，及时找律师咨询专业意见，能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。
找法网，中国知名的法律咨询网站，能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2024 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司
粤公网安备 44010602002221号 增值电信业务经营许可证（粤ICP备10231287号）
违法和不良信息举报电话：400-666-2035 举报邮箱：law@findlaw.cn
