找法网原创 2017-03-10 17:06:30
因发包人拖延付工程款、未按时提供建筑材料、图纸等各种原因，导致工期拖延的，必然会造成承包人的损失。这种情况下，承包人是可以要求发包人承担赔偿责任的。
发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔
当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。
工期拖延，就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
因此，因发包人原因导致工期拖延的，承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。
通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：
1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。
2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。
3、发包人逾期提供甲供材料。
4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。
但发包人出现前三项情况时，应当达到承包人无法施工的程度，造成停工的，承包人才可以要求发包人赔偿工期拖延费用、合理利润损失等费用。否则，承包人不能要求赔偿，反而可能要求承担相应违约责任。因此，应具体问题具体分析，无法自行确定是否可以索赔的，可以咨询建筑工程律师或直接委托律师介入处理。
需要注意的是，承包人在提出索赔要求时，必须有证据证明自己的所遭受的损失，否则即便到法院起诉，法院也会判据发包人不赔或少陪的，所以建议双方无法协商赔偿事宜。必须通过法律途径追偿的，要注意先收集好充分的证据资料。
遇到法律问题，有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的严重性，以及可能存在的风险与影响；遇到法律问题，及时找律师咨询专业意见，能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。
找法网，中国知名的法律咨询网站，能够为广大用户提供在线免费法律咨询服务。
CopyRight@2003-2024 findlaw.cn ALL Rights Reservrd 版权所有 广州网律互联网科技有限公司
粤公网安备 44010602002221号 增值电信业务经营许可证（粤ICP备10231287号）
违法和不良信息举报电话：400-666-2035 举报邮箱：law@findlaw.cn
