工程索赔如何计算

更新时间:2018-09-19 16:18 找法网官方整理
导读:
索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。这时候会会涉及到计算,下面找法网小编就工程索赔如何计算这个问题给大家介绍一下相关内容。

  工程索赔如何计算呢?进行工程索赔还是需要进行计算的,下面找法网小编就来给大家介绍一下相关内容,希望能帮助到大家。

  一、工程索赔报告怎么写

  (一)索赔成立理由

  1、与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

  2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

  (二)索赔的依据

  按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。

  (三)索赔事项概述

  由我单位承建的某项目,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处于停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同:专用合同条款7、5、1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。通用条款2、4、3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3、4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。

  (四)索赔项目

  1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

  2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

  3、管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

  4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

  5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

  (五)索赔计算

  1、人工费:工日:17X54工日=918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75,52.23元X0.75X918=35960元 工资上涨费不予考虑。

  2、施工机械费:挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市场租赁价24000元/月。 48000元X54÷30X2=172800元 24000元X54÷30X4=172800元

  3、管理费 合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元 工程延期管理增加费用:1240949.7÷120X54=558427元

  4、利息 履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。 1150000元X54÷30X5.6%=115920元

  5、措施旨 合同工期120天,现延期54天,投标措施旨为381448.67元 工程延期管理增加费用:381448.67÷120X54=171652元 工程延期索赔合计:1227559元

  (六)索赔说明

  此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

工程索赔如何计算

  二、工程索赔费用的计算

  费用索赔以补偿实际损失为原则,实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。

  1. 费用索赔的处理原则

  在确定赔偿金额时,应遵循下述两个原则:所有赔偿金额都应该是施工单位为履行合同所必须支出的费用;按此金额赔偿后,应使施工单位恢复到未发生事件前的财务状况。即施工单位不致因索赔事件而遭受任何损失,但也不得因索赔事件而获得额外收益。

  从上述原则可以看出,索赔金额是用于赔偿施工单位因索赔事件而受到的实际损失,而不考虑利润。所以索赔金额计算的基础是成本,即用索赔事件影响所发生的成本减去事件影响前所应有的成本,其差值即为赔偿金额。

  2. 费用索赔的计算方法

  费用索赔的计算方法主要有二种

  (1)修正费用法

  修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期;二是只计算在该时段内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用;三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时段内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。根据上述修正,可比较合理地计算出因索赔事件影响而实际增加的费用。

  (2)实际费用法。

  实际费用法又称分项法,即根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。这种方法比较复杂,但能客观地反映施工单位的实际损失,比较合理,易于被当事人接受,在国际工程中被广泛采用。

  以上就是找法网小编给大家介绍的工程索赔如何计算的相关内容。由于索赔费用组成的多样化,不同原因引起的索赔,其承包商可索赔的具体费用内容有所不同,必须具体问题具体分析。如果大家在这方面遇到了法律问题,可以来我们找法网,我们会有专业律师协助大家解决问题。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 158772
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
怎样计算索赔金额
按合同约定的办理
赔偿如何计算
楼上,我的认为你应该好好看看关于劳动合同法的理解与适用,针对第八十二条的适用目的,是旨在惩罚用人单位的违法行为,同时也是督促用人单位尽快依法与劳动者签订劳动合同
赔偿如何计算
按照工作年限支付经济补偿金。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
如何计算赔偿
要根据受害人的户口因素及后期治疗费的因素来确定,不过,因为超过了一年的期限,应当及时起诉。
工地摔伤人脊椎骨折生活不能自理了,打官司法院一般判决多少钱给伤者?
工地摔伤致脊椎骨折,处理方式有:1.协商和解,双方就赔偿金额达成一致,快速解决纠纷;2.诉讼索赔,通过法律途径追求更全面赔偿,需准备充足证据。根据伤情、治疗费用
想咨询一下遗嘱公证,就是在死后想把自己名下所有财产归小孩一人所有的公证?
除了遗嘱公证,还可以通过其他方式确保财产归小孩所有,如遗嘱信托、直接遗嘱指定继承人等。这些方式在操作上可能有所不同,但都能有效保障财产的传承和分配。
遗嘱的种类及效力排序规则是什么
遗嘱种类多,效力以公证遗嘱最高。自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写;代书遗嘱需有两个以上见证人在场;录音遗嘱需记录遗嘱内容和见证人信息;口头遗嘱适用于危急情况;公证遗嘱经
我想请问,未成年时犯过诈骗罪,未处罚。成年后盗窃8000被抓,是会判多久呢?
针对您的情况,常见的处理方式包括认罪认罚、积极退赃、配合调查等。选择处理方式时应考虑个人情况、案件性质等因素,以争取从轻或减轻处罚。建议咨询专业律师,以便做出更
我朋友十六岁,在北京所谓的聊单子,让女孩子去卖淫要判多久呢?
1、介绍卖淫罪既遂的量刑标准:处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。介绍卖淫罪是指以金钱、物质或者其他利益为手段
济宁人在济南交了职工医疗如何享受相关待遇
法律分析:职工基本医疗保险、新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的待遇标准按照国家规定执行。法律依据:《中华人民共和国社会保险法》第二条国家建立基本养老保险、
我老公用家里的钱赠予小三,可以起诉小三财产保全吗。邓是自贡的吗可以起诉小三财产保全吗?
法律分析:夫妻双方诉讼离婚,一般情况下,是不可以起诉小三的,但是如果离婚诉讼中的涉及财产纠纷,使用夫妻共同财产赠送给小三一些比较贵重的物品,如果有相关的证据的情
陆丰市办的港澳证能在东莞签吗?
到常住户口所在地市、县公安机关出入境管理部门办理:1.提交填写完整并贴有申请人相片的《大陆居民往来台湾地区申请审批表》,2.交验申请人居民身份证、户口簿原件和复
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询