工期顺延怎么确认

更新时间：2022-01-03 17:33

工期顺延怎么确认

户建忠

山东统河律师事务所

户建忠

律师解答

工期顺延的确认是：承发包双方根据法律及合同约定，在出现非承包方原因以及不可抗力导致无法正常施工的情况下，双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。

法律依据

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

工期顺延费用索赔成立的

工程索赔的成立必须满足以下几个条件：第一，与合同对照，事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出，或直接工期损失；第二，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

合同工期为306日历天，是不是要顺延工期。

存在以下情形，单位可以主张工期顺延： 1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件； 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 3、

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

关于顺延的工期如何认定

因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，经审查承包人虽未取得工期顺

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

工期顺延包括哪些情况

工期顺延包括哪些情况

工期顺延罚款最多罚好多

您好，需要按照治安管理处罚条例的规定予以处罚！

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

怎么认定工期顺延

怎么认定工期顺延

工期顺延及索赔

工期顺延及索赔

顺延工期能否算合同工期

施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

工程中遇到不可抗力工期顺延的怎么索赔

准备好证据入停工损失，人工费、赶工费等，请工程方面的律师处理。

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

甲方延期付进度款工期顺延怎么算

.你好,如果还有协商余地,可以考虑协商解决

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

甲方不按期支付进度款，工期是否可顺延

按照合同约定履行不违法

全部5个答案 >

人咨询过

去咨询

行政诉讼的追诉期是多久

行政诉讼的追诉期是多久

告法院的行政诉讼书怎么写

告法院的行政诉讼书怎么写

我是个人承包公司的工程，这家公司跟我个人签订的合同，现在他说甲方和他公司下的罚单让我承担

你好，可以协商解决，也可以起诉处理

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

各类合同的标的有哪些

各类合同的标的有哪些

中标公示期后如何处理串标

看是否有违法之处

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

合同标的什么意思

合同标的什么意思

我向乡镇提出信息披露，要求公布征地批准，以生产机关为由拒绝提供。这合法吗？

您好，您可以申请行政复议，同时再次申请信息公开，您有知情权，您是想要获取什么信息呢

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

经济纠纷的解决方法有哪些

经济纠纷的解决方法有哪些

我的货款有几年了施工单位就是不给，我只有送货清单

送货单具体内容是什么？是否加盖公章

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

经济纠纷的诉讼地在哪里

经济纠纷的诉讼地在哪里

主讲律师

户建忠

户建忠

全国

擅长：房产纠纷、债权债务、行政纠纷

24

已帮助

热门知识

相关文书下载

限时特惠

海量合同范本，下载低至¥9.9/篇

南宁市家庭装饰装修工程施工合同

建筑劳务合同书范本

别墅装饰装修工程施工合同书

装修改造工程施工合同书

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟