首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
律师图文说法
>
房产纠纷
> 工期顺延包括哪些情况
工期顺延包括哪些情况
更新时间:2024-04-08 17:47
工期顺延包括哪些情况
陈小芹
山东青凯律师事务所
律师解答
工期顺延包括哪些情况:发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;发包人没有及时向承包人提供施工资金;发包人突然变更施工计划等各种情形。
法律依据
根据2021年1月1日生效的《中华人民共和国民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击
【投诉】
告知。
点赞
收藏
分享至
相关知识推荐
工期顺延 费用索赔成立的
工程索赔的成立必须满足以下几个条件:第一,与合同对照,事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出,或直接工期损失;第二,造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
合同工期为306日历天,是不是要顺延工期。
存在以下情形,单位可以主张工期顺延: 1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件; 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行; 3、
全部2个答案 >
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
关于顺延的工期如何认定
因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
工期顺延的条件
建筑工程
工期顺延罚款最多罚好多
您好,需要按照治安管理处罚条例的规定予以处罚!
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
工期顺延的签证
建筑工程施工管理
怎么认定工期顺延
建筑工程
顺延工期能否算合同工期
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
工期顺延及索赔
建筑事故损害赔偿
工程中遇到不可抗力工期顺延的怎么索赔
准备好证据入停工损失,人工费、赶工费等,请工程方面的律师处理。
全部2个答案 >
人咨询过
去咨询
甲方延期付进度款工期顺延怎么算
.你好,如果还有协商余地,可以考虑协商解决
全部4个答案 >
人咨询过
去咨询
甲方不按期支付进度款,工期是否可顺延
按照合同约定履行 不违法
全部5个答案 >
人咨询过
去咨询
交首付当天就签合同以及网签吗
房产纠纷
不收房对开发商有什么影响?会受处罚吗
房产纠纷
自建的商住楼可以入户吗,首二层商业,3楼以上住宅?
自建商住楼入户的常见处理方式包括:1. 向当地城乡规划部门申请规划许可;2. 按照建筑安全标准进行施工;3. 办理房产证及入户手续。选择处理方式时,需考虑建筑合
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
保安证多久才能办下来
房产纠纷
新房交钥匙集体供暖接口费需要缴纳吗
处理新房交钥匙集体供暖接口费问题时,常见方式包括:查询当地政策规定,了解费用合法性;与开发商或供暖公司协商,明确费用明细及缴纳方式;若存在争议,可寻求法律途径解
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
住公司宿舍怎么办居住证
房产纠纷
仓库属于什么性质,是商品房吗?
具体要到房产部门查询,这样才能确定年限
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
买房落户需要什么证件和材料
房产纠纷
我的房子被法院查封三年三年后,房地产局会主动解封吗?
你好,查封的原因是什么
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
买房后怎么迁移落户
房产纠纷
爷爷怎么过户农村房子给孙子?
爷爷过户农村房给孙子,操作如下:赠与方式,双方签赠与合同,爷爷提交申请及资料至村委会,办理过户;继承方式,爷爷立遗嘱明确孙子继承权,去世后孙子凭遗嘱及证明办理过
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
宅基地上没有建筑物,可以直接在地面上安装光伏发电吗?算违建吗
安装光伏发电需依规进行。如不影响建筑外立面且高度不超2.2米,可直接安装。若影响外立面或高度超限,应向我局申请规划审批。确保合法合规,降低法律风险。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
房子过户给儿子儿媳
您好,您具体遇到了哪方面的法律问题。
全部4个答案 >
人咨询过
去咨询
我的自建房超审批批面积10平方:关部门要我拆除合理吗?
要根据当地的相关规划部门要求
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
相关推荐
热门城市:
常州律师
兰州律师
合肥律师
沈阳律师
南昌律师
郑州律师
长春律师
贵阳律师
南宁律师
长沙律师
哈尔滨律师
天津律师
广州律师
杭州律师
南京律师
厦门律师
苏州律师
济南律师
热门区县:
嘉善县律师
石景山区律师
东阳市律师
河东区律师
荥经县律师
莱芜区律师
同江市律师
和平区律师
合川区律师
璧山区律师
专业找律师:
潍坊损害赔偿律师
淮安房产纠纷律师
孝感处理小产权房问题律师
荆州合同纠纷律师
大同处理离婚纠纷问题律师
昆明损害赔偿律师
深圳劳动纠纷律师
东营损害赔偿律师
十堰处理代写合同问题律师
南京处理合同谈判问题律师
沈阳处理工伤索赔问题律师
大连知识产权律师
新乡劳动纠纷律师
天津处理信用卡纠纷问题律师
上海劳动纠纷律师
保定处理劳动纠纷问题律师
杭州合同纠纷律师
蚌埠处理社会保险问题律师
黄冈债务债权律师
常州处理个人税收筹划问题律师
乌鲁木齐处理代写合同问题律师
兰州损害赔偿律师
吉安损害赔偿律师
温州处理分家产问题律师
安阳处理著作权问题律师
开封建筑工程律师
苏州房屋拆迁律师
热搜标签:
上海律师
北京律师
哈尔滨银行法律咨询
无因管理
那曲票据法律咨询
延安涉外婚姻法律咨询
鹤岗劳动合同法律咨询
拖欠工程款纠纷
创业融资
财产继承权
南京公积金
永州破产清算法律咨询
固定资产
侵占罪
终结执行的法定情形
海关商检法规
深圳律师
建筑工程法律问答
连锁加盟法律问答
故意杀人罪
资产拍卖法律问答
交通事故法律问答
长沙其它法律咨询
精准推荐:
不同意卖房
公积金贷款买房
不退押金
退房违约金
延期收房
拖欠佣金
办理不动产证
增加房产证人员手续
车位管理费
安置房年龄限制
主讲律师
陈小芹
山东-青岛
擅长:合同纠纷、债权债务
342
已帮助
1302
图文数
咨询我
热门知识
1
济宁市拆迁补偿标准
2
国家强制车险都有啥
3
国家强制购买什么车险
4
网上可以退保险吗
5
车险三者险50万多少钱
6
买二手车时保险已经到期怎么办
7
最新农村三层楼的拆迁补偿标准
8
工程质量保证金保函是什么
9
食品没有生产期怎么处罚
10
国家规定的个人贷款的利率是多少
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
南宁市家庭装饰装修工程施工合同
建筑劳务合同书范本
别墅装饰装修工程施工合同书
装修改造工程施工合同书
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询