首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律咨询
>
广东法律咨询
>
梅州法律咨询
>
梅州拖欠工程款
> 咨询详情
建筑工程,补充施工合同能作为工期延误的依据吗
更新时间:2023-11-04 00:25:22
问题描述:
建筑工程,补充施工
合同
能作为工期延误的依据吗
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
8位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
揭志文律师
服务地区:广东-广州
138-0294-5703
咨询我
您好,应当 由此可见,各方都存在造成工期延误的可能性,但是处 以备案的中标合同作为结算工程价款的依据”.因而承包方与 理工期的重担往往压在施工单位身上,我们为避免损失
2023.10.31 17:11:00
点赞
广东天习律师
服务地区:广东-广州
400-8705-5708
咨询我
你好,是有什么法律纠纷的问题吗,进行协调没,
2023.10.31 17:13:24
点赞
郑登卿律师
服务地区:广东-深圳
180-9892-6414
咨询我
您好根据您的描述那要看补充施工合同的内容
2023.10.31 16:52:07
点赞
吴昭燕律师
服务地区:广东-广州
181-0262-0654
咨询我
你好,合同的具体内容是怎么样的
2023.10.31 18:07:36
点赞
邓立庆律师
服务地区:广东-广州
180-5422-8909
咨询我
根据双方协议约定分析并处理
2023.11.04 00:25:22
点赞
建筑工程律师团队
推荐
已帮助
930097
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
法律分析:工期顺延的合法情形:
1、工程量增加;
2、发包人变更设计;
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;
4、发包人未按约支付工程款;
5、工程质量鉴定。法律依据:《
中华人民共和国建筑法
》 第六十一条 交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
2023.10.31 16:27:32
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1034477
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
法律分析:
建设工程合同
工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由
不可抗力
造成,并且有证据证明上述情形,那么根据实际情况,顺延工期即可;否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。法律依据:《
中华人民共和国民法典
》第八百条
勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
2023.10.31 16:27:55
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
1565952
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
根据2021年实施的《
民法典
》第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。法律依据:《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2023.10.31 16:28:00
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
查看其他3位律师解答内容
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
工程延期怎么申请
12968
工程延期的原因一般有哪些
建设工程施工合同纠纷
13019
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
施工合同是否能做延期
工程施工合同
1357
建设工程合同工期可以合法顺延吗
合同纠纷
573
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1430
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1050
国家对工程款支付有哪些规定?
你好,建议要求开发票
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
730
我有一笔工程款以工人工资的形式存入工人的账户,我该怎么办?
拖欠工程款属于民事纠纷案件,当事人可以以建筑工程施工合同纠纷或者建筑工程分包合同纠纷为由起诉至法院,请求法院判令对方及时支付工程款。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
655
对于工程款支付,国家有哪些规定?
根据你具体情况提问
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
455
我在柳州做工地!在滨江学府工地有4.8万,万科城有3万多工程款拿不到!
工地工程款一直拖欠不给的,当事人可以先与对方协商,协商不成的,可以申请仲裁或者直接提起诉讼,当事人提起诉讼的,需要准备起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
505
施工合同无效后价款结算的相关规定
施工合同无效后价款结算需分情况处理。验收合格可折价补偿;不合格则先修复,修复合格再请求承包人承担费用,修复后仍不合格则承包人无权请求补偿。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
建设工程中,因不可抗力事件导致费用的承担原则是什么
不可抗力事件费用承担需分情况。工程损害伤亡发包人承担,人员伤亡单位负责,设备损失承包人承担,停工费用发包人承担,清理修复费用亦由发包人负责。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
宜春工程款诉讼费用大概多少
法律分析:诉讼费按照诉讼请求的金额来计算。比如一万元以内的按照50元收取,超过1万元至10万元的部分,按照 2.5%交纳;超过10万元至20万元的部分,按照2%
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
2024年建安工程费包括哪些
法律分析:一类费用:是建安工程费,指直接用于工程的费用; 二类费用:是工程其它费用,指间接用于工程的费用,例如:土地费、建设单位管理费、监理、勘察设计、施工图审
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
临淄区律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
梅州律师
同城律师:
大埔县律师
丰顺县律师
蕉岭县律师
梅县区律师
平远县律师
五华县律师
兴宁市律师
梅江区律师
其他人在咨询:
工程承包
工程质量纠纷
拖欠工程款
招标投标
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
建筑工程勘察合同
5869人下载
建筑工程设计合同
5869人下载
建筑工程设计合同协议书
5869人下载
建筑工程拆迁房屋合同
5869人下载
律师解答动态
刚刚
孟翔律师
近期帮助 167801 人
我在美容院被欺骗消费填充了胶原蛋白,就是在昨天下午。我给人一共骗了三万元
刚刚
余联刚律师
近期帮助 113143 人
我在小店里上班七天,老板说我不合适辞退了。怎么取证要回工资
1分钟前
天习律所律师
近期帮助 40777 人
请问为什么我的银行卡会被司法部门扣款呢
1分钟前
天习律所律师
近期帮助 40777 人
工资发多了,怎么追回来
2分钟前
余联刚律师
近期帮助 113143 人
请问一下,签了合作协议?但是发生劳动纠纷,辞职了,压工资不发,可以去劳动局吗?
2分钟前
天习律所律师
近期帮助 40777 人
电动车逆行了,路上遇到一个人碰瓷,监控显示没撞到对方,可对方却要求索赔怎么办
3分钟前
余联刚律师
近期帮助 113143 人
你好,请问帮信罪被抓,现羁押看守所第七日还没有放人,会被判刑吗
4分钟前
钟宇弘律师
近期帮助 3180 人
你好,我在上海的一家钢琴店购买了课程,现在店家跑路了,我应该起诉哪家公司啊
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询