施工合同是否能做延期

更新时间:2021-07-14 13:20 找法网官方整理
导读:
施工合同是指发包人和承包方为了明确自己和对方的权利义务关系,从而签订的合同。施工合同在我们的日常生活中是十分常见的,我们身边的房屋的建设施工也是需要订立这种合同。那么施工合同是否能做延期呢?接下来就由找法网小编带大家了解一下吧。
一、

施工合同是否能做延期

  有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延。

  1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。特别注意以下几点:

  报建手续和施工许可证的取得,坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备,施工现场具备三通一平施工条件等。

  关于施工许可证应注意:施工许可证上的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致;是否有存在自领取施工许可证之日起超过3个月不开工又不申请延期或超过6个月不开工的情形;中止施工满一年又恢复施工的,有无报发证机关核验施工许可证。

  2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。

  3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。

  4、设计变更和工程量增加。

  5、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

  6、发生不可抗力事件。

  不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

  7、隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查。

  8、建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等。

施工合同是否能做延期

二、

施工合同重要条款有哪些

  对于建设工程施工合同的内容,根据《民法典》第795条的规定,主要包括以下条款:

  (1)工程范围,主要包括工程名称及地点,建筑物的栋数、结构、层数、面积等;

  (2)建设工期,即施工人完成施工工程的时间或期限;

  (3)中间交工工程的开工和竣工时间;

  (4)工程质量,即国家有关法律法规、技术标准和合同中规定的对建设工程的适用、安全、经济、美观等各项特性要求的总和。实践中,应当根据《中华人民共和国标准化法》和《技术工程质量监督管理规定》等法律法规确定施工工程的质量;

  (5)工程造价,即建筑安装某项工程所花费的全部投资。通常包括建筑安装施工过程中的直接费用、间接费用和独立费用等几部分;

  (6)技术资料交付时间。技术资料的提供,是施工合同履行的基础和前提,建设单位必须按时提供,才能保证施工合同按照合同约定的时间顺利进行;

  (7)材料和设备的供应责任;

  (8)拨款和结算。工程价款的支付一般分为预付款、工程进度款、竣工结算款和保修扣留金。中国人民银行发布的《基本建设工程价款结算办法》是双方当事人约定拨款和结算条款的依据;

  (9)竣工验收,包括隐蔽工程竣工验收和工程竣工验收;

  (10)质量保修范围和质量保证期;

  (11)双方相互协作事项。

三、

施工合同备案要交什么

  1、《建设工程施工许可申请表》原件;

  2、合同正式文本一式4份原件;

  3、合同当事人法定代表人证明书原件,法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书原件;

  4、承包人为外地企业的,应提交承包人资质证书以及项目经理(建造师)资格证书复印件(核原件);

  5、招标工程,应提交招标文件和“建设工程招标(发包)程序完成证明书”或“中标通知书”复印件(核原件);

  6、非招标工程,应提交经注册造价工程师签字,并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件,同时需提交该注册造价工程师注册证复印件。政府投资工程(涉及国家安全、国家秘密的工程、应急建设工程和抢险救灾的建设工程)还需提供审计专业局出具的审计报告复印件。

  以上就是施工合同是否能做延期的相关内容。通过上述内容我们可以知道,报建手续和施工许可证的取得,坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备,施工现场具备三通一平施工条件等。如果还有什么不理解或者遇到什么问题,可以咨询找法网律师,他们会给您专业的建议。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在合同纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 117955
在线咨询
引用法条
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑施工合同延期开工
首先要根据您和分公司签订的合同约定主张权利。当然因为延期构成对方违约您可以在催促开工无果后主张解除合同,并要求赔偿损失。对于向谁主张的问题,您可以起诉分公司和子
施工合同是否合法
如果是单位一般要盖章,具体情况要具体分析,如需要帮助请联系,欢迎咨询。
本合同为个人承包安装工程的清工合同。甲方未按合同内时间付款,需要解决办法与处理单位的地点。
解决办法只能是诉讼了 法院一般是工程所在地法院或者被告所在地法院 。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
关于施工合同
看具体条款。
叔叔和阿姨在这里。孙子孙女能否继承祖父母的遗产?
法定继承的遗产继承要按照以下来进行:1、遗产必须按照法律规定的顺序继承。《中华人民共和国民法典》第一千一百二十七条规定,第一顺序的继承人是配偶、父母和子女。继承
我已经交了工作,我该怎么办?
你好,建议就该问题双方协商处理
文件记录电工其实我是外线电工不能退休怎么办?
你好,一般来说,只要到职员满足退休的条件,且在职期间缴纳了养老保险金等,用人单位是没有理由不受理其得到退休金的请求的。
怎么写补充合同
怎么写补充合同
工程施工合同
假如宠物店的狗受伤了,怎么抱怨?
你好,协商不成建议起诉处理
无锡怎么为员工缴纳社保
法律分析:社保的缴纳主要有以下两种方法:1、个人自行办理:如果没有工作单位的个人、自由职业者以及个体工商户,可以以灵活就业人员的身份自行办理,但个人只能缴纳养老
盐城询问律师需要多少钱
法律分析:要多少律师费,可以由当事人进行协商确定,所以具体的数额,请自行与律师协商。一、按计时收费方式收费的收费标准:200-3000元/小时。二、按计件收费方
凉山找律所咨询收费标准
法律分析:根据经济条件的不同,各地收费的标准是不一致的。目前这种法律文书估计要200元以上。为委托方出具律师函或法律意见书,根据相关事务难易程度、使用目的、工作
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询