建设工程合同工期可以合法顺延吗

更新时间:2021-02-08 10:03
建设工程合同工期可以合法顺延吗
梁广宙
广东鹏瑞律师事务所
梁广宙
律师解答
建设工程合同工期可以合法顺延。根据相关法律规定,当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后,约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的,提供相应证据证明申请过确认,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
法律依据

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条
当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
第十一条
建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
建设工程合同工期计算方法
建设工程合同工期计算方法
建筑工程施工合同
建设工程合同规定工期,乙方未按期完成,合同中未约定处罚。该怎么办?
拖欠工程款属于建筑工程合同纠纷,发包方未按照合同约定履行付款义务的,可以根据建筑工程合同、结算单等证据材料向人民法院提起诉讼,要求判决支付拖欠的款项。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程合同无效工期
施工合同如果附终止期限的,自期限届满时失去法律效力。当事人对施工合同的失效期限没有约定的,合同也可以在完全履行完毕或者依法解除后终止权利义务关系。 《中华人民共
建设工程合同无效工期延误
你好,按照合同约定承担责任
建设工程合同无效工期损失
可以按合同要求施工方承担工期损失,如继续拒不施工的,可以请求法院解除合同,并要求施工方承担违约责任。有关法律规定,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行
建设工程合同纠纷工程超工期
法律分析:在施工合同约定工期时,如果超出了合同工期,需要分不同的原因进行讨论: 1、如果是发包方的原因,那么在这种情况下,一般都由发包方承担延期责任。 2、如果
工程建设合同,约定合同工期,严重超定额工期,合同是否有效
合同有效,但可以主张因推迟工期造成的损失!!!
建设工程合同备案手续,是建设工程合同的生
根据最高法院的判例,非备案合同(黑合同)只要没有变更备案合同的三个主要条款;可以认定有效。
建设工程合同
您好!工程价格结算时可能按此调整。不矛盾,对工程价款的变更和补充。