发包人:(全称)承包人:(全称)
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平,等,自愿,公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书.
1、工程概况
工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:结构形式:工程立项,规划批准文件号:资金来源:
2、工程承包范围
承包范围:
3、合同工期
工程合同工期总日历天数:_____天.拟从年月日开始施工,至1年月日竣工完成.
4、质量标准
工程质量标准:________________________________________________________________
5、合同价款
合同总价(大写):________(小写):________项目单价:________详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程).
6、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致.
7、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同.
8、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务.
9、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务.
10、合同生效
订立合同时间:______年______月______日
订立合同地点:________________________
______年______月______日合同双方当事人约定本合同自双方签字,盖章后,于________生效.
发包人:(公章)地址:
承包人:(公章)地址:
法定代表人: 委托代理人:
法定代表人: 委托代理人:
开户银行: 帐号:
开户银行: 帐号:
邮政编码: 电子邮箱:
邮政编码: 电子邮箱:
其合同的主要条款,即合同的主要内容和核心,确定了双方当事人的权利与义务。它既是顺利履行合同的保障,也是合同争议时解决纠纷的依据。对此必须详细明确的加以规定。
工程建设实行监理制度,对保证工程质量关系重大。《民法典》专门规定,建设工程实行监理的,发包人应当与监理采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照《民法典》委托合同以及其他有关法律(如建筑法)、行政法规的规定。
(1)开工日期前明确。
(2)竣工日期需要明确。
(1)《协议书》第5条“合同价款”的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”
(2)合同价款是双方共同约定的条款,要求第一要协议,第二要确定。
暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。
(1)双方各自工作的具体时间要填写准确。
(2)双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。
(3)双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。
一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨款,需报何种文件,如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理,往往缺少详细的合同规定,引起争议,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。因此,合同中应特别注重拨款和结算的程序约定。
填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。
注意事项:
(1)采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。
(2)采用固定价格必须把风险范围约定清楚。
(3)应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。
(4)对于风险范围以外的风险费用,应约定调整方法。
(1)填写第24条款的依据是建设部第107号令。
(2)填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。
(3)应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。
(4)应填写约定扣回工程款的时间和比例。
(1)填写第26条款的依据是《建筑法》第18条、建设部第107号15条
(2)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算。
(3)工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择:按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。
(1)填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。
(2)应约定供应方承担的具体责任。
(3)双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。
(1)在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)第26条(工程进度款)第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。
(2)在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。
(3)还应约定其它违约责任。
(4)违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法,要越具体越好,具有可操作性,以防止事后产生争议。
(1)填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见。
(2)如果选择仲裁方式,当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。
(3)如果选择诉讼方式,应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。
(4)合同第38条分包的工程项目须经发包人同意,禁止分包单位将其承包的工程再分包。
本合同双方约定“合同双方盖章后生效”。
作用:不要写“合同双方签章后生效”或“合同双方签字及盖章后生效”,避免合同无效的可能性。
作用:日后一旦发生纠纷,公司所在地法院拥有诉讼管辖权。
1、在签订建设工程合同中发包人应切实注意承包人的资格。因为一项工程,事关重大,其不仅关涉到财产的损失,而且关涉到工程使用者的生命安全,合同当事人的选择在建设工程合同中至关重要,选择建设工程合同的主体应从以下几个方面考虑:
(1)资质能力,是否具有从事建设工程的资格;
(2)施工能力;
(3)财务情况,承包人的资金状况;
(4)承包人的人才技术状;
(5)承包人的社会信誉;
注意:承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。
2、更应注意承包商的主体资格和履约能力。
3、合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。
以上就是找法网小编为您整理的最新广东省建设工程施工合同2022版的相关内容。综上,发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询我们的找法网律师。