工期索赔的具体依据

更新时间:2017-10-18 09:18 找法网官方整理
导读:
一般情况下,每个建筑工程都有一个建设工期,由于有合同的约束,基本上建设工期不会延误。当然凡事也有例外,如果建设工期延误,必定会对业主的合法权益造成损害,承包商也会面临工期索赔的官司,那么工期索赔的依据有哪些呢?

  工期索赔,一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。

  一、工期索赔的具体依据

  承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:

  (1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;

  (2)合同双方认可的详细进度计划;

  (3)合同双方认可的对工期的修改文件;

  (4)施工日志、气象资料;

  (5)业主或工程师的变更指令;

  (6)影响工期的干扰事件;

  (7)受干扰后的实际工程进度等;

  二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件

  《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:

  (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

  (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

  (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

  (4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

  (5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

  (6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

  (7)专用合同条款中约定的其他情形。

  因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的,按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 187920
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工期索赔,资金索赔
可以要求建设方承担给你们造成损失的赔偿责任。
十字路口发生交通事故,双方车辆直行,请问是谁的责任?
在发生交通事故之后,交管部门会根据双方当事人及其违章行为在事故中的作用,来对当事人进行责任认定。
我的车被追尾了,我可以向对方要交通费吗?
你最好找交警的事故责任认定判断
阳江征地该如何计算赔偿
法律分析:1、各项征地赔偿费用的具体标准、金额由市、县政府依法批准的征地赔偿安置方案规定。2、土地被征用前3年平均年产值的确定(有关土地补偿费、安置补助费的补偿
延寿县律师收费标准
法律分析:每个地区的收费标准不一样。1、律师收费以诉讼标的或案件类型收费,当地司法厅规定律师收费标准。2、法院案件受理费如果简易程序收25元。法律依据:《律师收
郑州金水区社区矫正人员在郑州活动区域?
县级以上地方人民政府,县级以上地方人民政府根据需要设置社区矫正机构,负责社区矫正工作的具体实施。社区矫正机构的设置和撤销,由县级以上地方人民政府司法行政部门提出
贵阳找律师咨询需要哪些费用
律师费用则由请律师的人承担。办理民事、行政案件:1、不涉及财产关系的:500—5000元/件2、涉及财产关系的:按照涉及财产争议标的额,在不高于下列比例(标准)
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询