工期索赔和费用索赔计算

更新时间:2021-12-28 17:58 找法网官方整理
导读:
在工程施工合同中,因一方当事人过错造成的工期延长导致另一方当事人利益受损的,受损方可以提出工期索赔和费用索赔。那么,工期索赔和费用索赔计算是怎样的呢?找法网小编为大家整理了相关的法律知识,下面一起来看看吧,相信会对你有所帮助。
一、

工期索赔和费用索赔计算

  一、索赔费用的计算来源:

   1.可索赔的费用

   费用内容一般可以包括以下几个方面:

   (1)人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计,但不能简单地用计日工费计算。

   (2)设备费。可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式. (3)材料费。

   (4)保函手续费。工程延期时,保函手续费相应增加,反之,取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时,承包人的保函金额相应折减,则计人合同价 内的保函手续费也应扣减。

   (5)贷款利息。

   (6)保险费。

   (7)利润。

   (8)管理费。此项又可分为现场管理费和公司管理费两部分,由于二者的计算方法 不一样,所以在审核过程中应区别对待。

   2、索赔费用的计算方法。

   (1)实际费用法。该方法是按照每索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值,然后将各费用项目的索赔值汇总,即可得到总索赔费用值。这种方法以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据,但仅限于由于索赔事项引起的、超过原计划的费用,故也称额外成本法。在这种计算方法中,需要注意的是不要遗漏费用项目。

   (2)修正的总费用法。这种方法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不确定的可能因素,对总费用法进行相应的修改和调整,使其更加合理。 其具体做法如下:

   1)将计算索赔额的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个施工期;

   2)只计算受影响时段内某项工作所受影响的损失,而不是计算该时段内所有施工所受的损失;来源:

   3)与该项工作无关的费用不列入总费用中;

   4)对投标报价费用重新进行核算,按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用。

   修正的总费用法的计算公式为

   索赔金额=某项工作调整后的实际总费用—该项工作的报价费用

   3.工期索赔中应当注意的问题

   在工期索赔中特别应当注意以下问题:

   (1)划清施工进度拖延的责任。因承包人的原因造成施工进度滞后,属于不可原谅的延期;只有承包人不应承担任何责任的延误,才是可原谅的延期。有时工期延期的原因中可能包含有双方责任,此时工程师应进行详细分析,分清责任比例,只有可原谅延期部分才能批准顺延合同工期。可原谅延期,又可细分为可原谅并给与补偿费用的延期和可原谅但不给与补偿费用的延期;后者是指非承包人责任的影响并未导致施工成本的额外支

  出,大多属于发包人应承担风险责任事件的影响,如异常恶劣的气候条件影响的停工等。

   (2)被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。只有位于关键线路上工作内容的滞后,才会影响到竣工日期。但有时也应注意,既要看被延误的工作是否在批准进度计划的关键路线上,又要详细分析这一延误对后续工作的可能影响。因为若对非关键路线工作的影响时间较长,超过了该工作可用于自由支配的时间,也会导致进度计划中非关键路线转化为关键路线,其滞后将影响总工期的拖延。此时,应充分考虑该工作

  的自由时间,给予相应的工期顺延,并要求承包人修改施工进度计划。

   4.工期索赔的计算来源:

   工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。

   (1)网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则总延误的时间为批准顺延的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时,可以批准延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。

   (2)比例计算法的公式为:

   对于已知部分工程的延期的时间:

  工期索赔值=受干扰部分工程的合同价/原合同总价x该受干扰部分工期拖延时间

  对于已知额外增加工程量的价格:

  工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价x原合同总工期

   比例计算法简单方便,但有时不尽符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。

工期索赔和费用索赔

二、

工期索赔有哪些分类?

  (一)单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。

  (二)综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

三、

先落实工期索赔再落实费用索赔

   在工程索赔中,工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中,一般来说工期索赔困难不大,容易得到发包方和监理的同意,而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则,先落实工期索赔,再落实费用索赔,应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求,这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路,容易使费用索赔获得成功,因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。

   以上就是找法网小编为您介绍的关于工期索赔和费用索赔计算的相关内容,在进行工期索赔和费用索赔过程中,应先落实工期索赔再落实费用索赔。如果你还有其他的法律问题,请及时咨询律师处理,找法网提供专业律师,欢迎您进行法律咨询。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 170235
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
咨询一下索赔费用,及索赔明细
劳动者在工地上受伤骨折,具体可获得以下工伤赔偿:到统筹地区以外就医的交通食宿费;一次性伤残补助金和伤残津贴;治疗工伤的医疗费用和康复费用;生活不能自理的,经劳动
腰椎骨折私了索赔,索赔项目
受害人因伤致残的,其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实
施工索赔计算,原因是被修路队扯的电线拌到了咨询一下索赔问题索赔金额误工费按多少计算?
赔偿金额按照医药费开销计算,误工费按照误工时间与工资收入多少进行计算。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
买了一只猫,可以索赔吗
根据你的陈述,依法处理
在交通事故中,第二天去处理就不算酒驾了
法律分析:酒驾出交通事故不一定是全责。公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度,确定当事人的责任。发生交通事故
2018年12办退休,怎么办
可以申请劳动仲裁维权
你好,现在江西萍乡因公牺牲家属定期抚恤金是多少钱
一般是在半个月到账。抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。法律依据:《工伤保险
新房三年未领取钥匙,需要补交供热费吗
看具体情况,请详细予以说明和介绍
电动自行车需要遵守哪些交通规则武汉
你好,由交通管理部门做出认定和处理
阿坝24小时法律咨询收费标准
法律分析:收费标准与所在地区有关,一般为100~300元/小时。律师收咨询费按计时收费,根据案件的复杂性和工作量及各地区不一样,这个要和律师协商,一般都是协商制
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询