建筑工程停工期间的损失由谁承担法律责任

更新时间:2024-02-12 14:35 找法网官方整理
导读:
如果建筑工程停工期间的损失是发包人原因造成的,则由发包人承担相应的法律责任。建筑工程停工期间损失的赔偿内容包括人工费损失、机械费损失和工地管理费等。
一、

建筑工程停工期间的损失由谁承担法律责任

  建筑工程停工损失的责任承担问题,需要分析造成停工的具体原因,如下:

  1.发包人原因导致工程停工的,其带来的损失和工人工资由发包人承担。

  2.承包人原因导致工程停工的,其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。

  3.因不可抗力导致工程停工的,损失由双方合理分担。

  《中华人民共和国民法典》 第八百零一条

  因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任

  《中华人民共和国民法典》 第八百零二条

  因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

二、

建筑工程停工期间损失的赔偿内容包括什么

  找法网提醒您,建筑工程停工损失的赔偿内容主要包括以下几项:

  1.人工费损失:包括停工、窝工期间工人工资的支付,以及工人低生产效率的损失。

  2.材料费损失:因停工导致的材料价格上涨,以及因材料积压、损耗产生的损失。

  3.机械费损失:包括机械设备在停工期间的闲置费用,转移和搬运的费用,以及因为机械故障导致的损失。

  4.工地管理费:因停工产生的工地管理人员的工资等费用。

  5.物价上涨的差价费用:如工人工资、机械租赁费用、材料费用等上涨的费用。

  6.可获得工程价款的利息损失:因停工导致无法按时获得工程款项所产生的利息损失。

  7.因防止扩大损失而支出的费用:如不可预见的长期停工,施工单位可解除与施工工人的劳务合同,施工期间不要购买材料和增加设备,尽量不要增加机械设备闲置费和材料的仓储费用等。

  8.承包人所有的机械设备搁置损失:停工期间承包人的机械设备搁置在施工现场造成的损失,可按机械设备市场租赁费用计算。

建筑工程停工期间

三、

建筑工程停工期间损失纠纷起诉流程

  建筑工程停工期间损失纠纷起诉流程如下:

  1.确定起诉理由和证据:首先,需要确定起诉的理由和相关证据。这包括评估停工期间造成的损失、责任归属以及是否存在违反合同或法律的行为。确保有充分的证据支持起诉理由。

  2.找到合适的法院:根据损失纠纷涉及的金额和复杂程度,选择适当的法院进行起诉。一般来说,基层法院是处理此类纠纷的合适机构。

  3.提交诉状:向法院提交诉状,正式提起诉讼。诉状应包括起诉理由、证据以及诉讼请求等内容。同时,需要按照法院的要求缴纳诉讼费用。

  4.证据交换和庭前调解:在诉状提交后,双方可能会进行证据交换,以便法院更好地了解案件情况。在此期间,法院可能会安排庭前调解,以促进双方达成和解。

  5.等待开庭:如果调解无果或调解协议未得到履行,等待法院安排开庭。在开庭前,确保充分准备证据和辩护材料。

  6.出庭应诉:在指定日期出庭应诉,按照法庭程序进行辩护。在庭审过程中,可能需要回答法官的问题并出示相关证据。

  7.等待判决:庭审结束后,等待法院作出判决。如果对判决结果不满,可以按照法定程序提出上诉。

  8.执行判决:根据法院的判决结果,确保对方履行相应的赔偿或补偿责任。如果对方不履行,可以申请强制执行。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
施工过程中挖水管造成停水,造成的损失谁来负责?
先找物业,物业会叫人前来查看,明确是哪里的水管渗漏,如果是水管问题,可以向原建设单位寻求赔偿。如果不是,可以向物业索取赔偿。 与物业公司签订了物业服务合同,物业
关于建筑工程停工期间误工费的计算
您好,维权需要根据具体的侵权事项来处理,比如说,如果电力公司擅自停电,给业主们造成的损失,业主们有权诉讼解决的。。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
重庆建筑工程停工费用标准
建筑工地停工工人的补偿如下: 1、用人单位非因劳动者原因停工、停产、歇业,在劳动者一个工资支付周期内的,应当视同劳动者提供正常劳动支付其工资; 2、超过一个工资
你好有关建筑工程停工期间欠款利息判决案例
首先要看双方对于欠付工程款利息是否有约定,如果有约定,且约定利息不超过银行同类贷款利率的四倍,可以得到支持。如果双方对此没有约定利息,可以中国人民银行发布的同期
建筑工程因甲方原因停工!期间农民工工资能补偿吗?
停工期间的农民工不会获得误工费赔偿,但非因劳动者原因造成单位停工在一个工资支付周期内的,用人单位按劳动合同约定支付工资;劳动者通过正常劳动且超过一个工资支付周期
建筑工程停工损失谁来负责
建筑工程停工损失谁来负责
建筑事故损害赔偿
不让救护车怎么去扣分
这个建议去交通管理部门处理!
请问我在拼多多直播间买翡翠原石被骗可以投诉吗?
可以在平台进行投诉来维护自己的权益的
犯人需要保外就医
服刑人员保外就医手续:1、到省级人民政府指定的医院开具证明文件;2、填写罪犯保外就医征求意见书;3、对需要保外就医的罪犯,由看守所填写罪犯保外就医审批表;4、犯
导游因为长期带团现在导致腿部半月板损伤属于工伤吗
法律分析:一般的情况下是可以进行工伤鉴定的,你可以拿着你的相关手续,和医院开的诊断书到鉴定中心去鉴定,一般半月板受损会评为十级的标准,这样就可以拿到更多的工伤赔