拖欠工程款可以让对方停工吗

更新时间:2021-08-23 12:01 找法网官方整理
导读:
发包人拖欠工程款的,那么承包人可以对发包人进行催告,如果发包人经催告仍然不支付工程款的,那么承包人可以停工。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于拖欠工程款可以让对方停工吗及其相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。
一、

拖欠工程款可以让对方停工吗

  发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。这种情况下,承包人在追讨工程欠款时,是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。

拖欠工程款可以让对方停工吗

二、

拖欠工程款导致停工的费用

  在实践中,因发包人拖欠工程款导致停工的,通常可以要求赔偿以下费用:

  (1)人工费。如工人窝工费和工资上涨费、外增加的人工费等。

  (2)材料费。如停工期间,由于客观原因材料价格大幅度上涨的费用。

  (3)施工机械使用费。如由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费、使用费等

  (4)分包费用。合法分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。

  (5)现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

  (6)拖期付款的利息。

  (7)企业管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。

  (8)利润。停工造成的合理利润损失。

三、

工程结算的意义

  工程结算是工程项目承包中的一项十分重要的工作,主要表现为以下几方面:

  (1)工程结算是反映工程进度的主要指标。在施工过程中,工程结算的依据之一就是按照已完的工程进行结算,根据累计已结算的工程价款占合同总价款的比例,能够近似反映出工程的进度情况;

  (2)工程结算是加速资金周转的重要环节。施工单位尽快尽早地结算工程款,有利于偿还债务,有利于资金回笼,降低内部运营成本。通过加速资金周转,提高资金的使用效率;

  (3)工程结算是考核经济效益的重要指标。对于施工单位来说,只有工程款如数地结清,才意味着避免了经营风险,施工单位也才能够获得相应的利润,进而达到良好的经济效益。

  根据法律规定可以得知,当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工。以上便是找法网小编为您带来关于拖欠工程款可以让对方停工吗的相关知识,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 175301
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
国家对工程款支付有哪些规定?
你好,建议要求开发票
拖欠多少工资能起诉?
拖欠多少工资能起诉?
拖欠工程款纠纷
我们施工的丽江天然气管道工程,四年了工程款只拿了15%?
施工工程的税金=(直接费+管理费+利润+规费+价款调整)*3.45。2,施工工程的管理费用计算如下:收费范围计费基数征收标准征收依据收费性质城市规划区内建筑安装
拖欠工资书面情况怎么写
拖欠工资书面情况怎么写
拖欠工程款纠纷
工地被工人起诉怎么办?没有拿到工程款,没有钱给工人,劳动局去没用
拖欠工程款是建设工程施工合同纠纷中的一种。建设工程施工合同纠纷是一般的合同纠纷案件,应当根据《民诉法》关于合同纠纷案件的规定处理,即以被告住所地或者合同履行地为
拖欠玻璃工程款五年追溯时效所需具备的条件
处理拖欠工程款,可协商、调解或诉讼。协商是双方直接沟通;调解由第三方介入协助;诉讼则是通过法院解决纠纷,需准备充分证据,按法律程序进行。
拖欠工资起诉程序是什么
拖欠工资起诉程序是什么
拖欠工程款纠纷
我在安徽阜阳有一笔工程款没拿到?
做完工程收不到钱的处理方式是:可以先进行催告;催告不成的,可以申请基层组织进行调解;调解不成的可以向法院起诉;当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的,可以申请仲裁机构
建筑方没有现金支付,用房产彽现金给了三混站,能走法律程序找三混站要吗?
可以。操作方法:1.收集证据,包括合同、协议等文件;2.向仲裁委员会申请仲裁,提交相关证据材料;3.等待仲裁结果,如对方不履行,可申请强制执行。或者:1.向法院
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询