业主反索赔的内容及特点

更新时间:2012-12-26 18:47 找法网官方整理
导读:
(一)对承包商履约中的违约责任进行索赔。它包括以下内容:1.工期延误反索赔。由于承包商的原因造成工期延误的。业主可要求支付延期竣工违约金,确定违约金的费率时可考虑的因素有:业主盈利损失;由于工程延误引起的贷款利息的增加;工程延期带来的附加监理费

  (一)对承包商履约中的违约责任进行索赔。它包括以下内容:

  1.工期延误反索赔。由于承包商的原因造成工期延误的。业主可要求支付延期竣工违约金,确定违约金的费率时可考虑的因素有:业主盈利损失;由于工程延误引起的贷款利息的增加;工程延期带来的附加监理费用及租用其他建筑物时的租赁费。

  2.施工缺陷反索赔。如工程存在缺陷,承包商在保修期满前(或规定的时限内)未完成应负责的修补工程,业主可据此向承包商索赔,并有权雇用他人来完成工作,发生的费用由承包商承担。

  3.对超额利润的索赔。如工程量增加很多(超过有效合同价的15%),使承包商在不增加任何固定成本的情况下预期收入增大,或由于法规的变化导致实际施工成本降低,业主可向承包商索赔,收回部分超额利润。

  4.业主合理终止合同或承包商不正当放弃合同的索赔。此时业主有权从承包商手中收回由新承包商完成工程所需的工程款与原合同未付部分的差额。

  5.由于工伤事故给业主方人员和第三方人员造成的人身或财产损失的索赔,及承包商运送建材、施工机械设备时损坏公路、桥梁或隧道时,道桥管理部门提出的索赔等。

  6.对指定分包商的付款索赔。在承包商未能提供已向指定分包商付款的合理证明时,业主可据监理工程师的证明书将承包商未付给指定分包商的所有款项(扣除保留金)付给该分包商,并从应付给承包商的任何款项中扣除。

  (二)对承包商提出的索赔要求进行评审、反驳与修正。它包括以下内容:

  1.此项索赔是否具有合同依据、索赔理由是否充分及索赔论证是否符合逻辑。

  2.索赔事件的发生是否为承包商的责任,是否为承包商应承担的风险。

  3.在索赔事件初发时承包商是否采取了控制措施。据国际惯例,凡遇偶然事故发生影响工程施工时,承包商有责任采取力所能及的一切措施,防止事态扩大,尽力挽回损失。如确有事实证明承包商在当时未采取任何措施,业主可拒绝其补偿损失的要求。

  4.承包商是否在合同规定的时限内(一般为发生索赔事件后的28天内)向业主和监理工程师报送索赔意向通知。

  5.认真核定索赔款额,肯定其合理的索赔要求,反驳修正其不合理的要求,使之更加可靠准确。

  总之,掌握工程索赔知识,熟练运用索赔技巧是对每个从事建筑工程管理及建筑经济活动的人员的基本要求,也是其应具备的基本素质。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在损害赔偿领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 107189
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
下班途中被轿车撞到 经交通管所鉴定责任全由甲方承担 乙方需向甲方索赔精神损失费和营养费?
营养费如果有医嘱,法院会支持,精神损失费要看乙方有没有伤残等级,如果没有伤残等级就没有
索赔金额及索赔条件
你好,报警,申请伤情鉴定: 1、如果构成轻伤或轻伤以上,打人者就涉嫌故意伤害罪,依法应被追究刑事责任。处三年以下有期徒刑,拘役,管制。 2、如果伤情鉴定为轻
索赔事项及金额
根据责任认定确定赔偿。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
开车撞坏建筑物保险赔吗
开车撞坏建筑物保险赔吗
建筑事故损害赔偿
工地受伤人身损害赔偿标准
工地受伤人身损害赔偿标准
建筑事故损害赔偿
子女赡养老人的最新法律规定
你需要了解具体哪个内容和规定
建筑工程停工损失谁来负责
建筑工程停工损失谁来负责
建筑事故损害赔偿
游戏账号交易平台冻结资金要充钱才能解冻
遇到游戏账号交易平台冻结资金并要求充值解冻,常见处理方式包括:1)联系平台客服,了解冻结原因及解冻方式;2)保存相关证据,如交易记录、客服对话等;3)向消费者权
租凭手机给十六岁的人违法吗
从法律角度看,将手机租给十六岁的人通常不违法,但需确保其具备完全民事行为能力或监护人同意。常见处理方式包括:签订租赁合同、要求监护人同意并签字、确保租赁条款合法
今天在商场员工通道楼梯口抽烟被拍照了要罚款请问我可以不赔款吗
商场员工抽烟被拍照要求罚款,可以选择报警或寻求法律援助,维护自己的合法权益。具体处理方式应根据实际情况选择,如证据充分可选择报警,需要专业建议可咨询律师。
我被人性侵了然后我现在想报警不知道该怎么和警察说
性侵务必报警。报警时保持冷静,详细叙述事件经过,提供犯罪者信息、案发时间和地点等关键线索。同时,配合警方调查,及时提供证据,以便警方迅速立案并展开侦查。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询