施工合同协议书样本

更新时间:2021-06-03 09:46 找法网官方整理
导读:
步入21世纪以后,我国经济的发展明显加快,人们生活水平不断提高,法律也逐渐完善。我们都知道建筑工程施工是一件有巨大风险的工程,在工程开始施工之前,为了保证施工方和承包方之间需要注意的问题和职责,需要提前签订一份施工协议书。那么施工合同协议书样本怎么写?以下由找法网小编为您一一解答,希望对您有所帮助。
一、

施工合同协议书范本

  甲方:______________________________________

  乙方(施工责任方)________________________

  甲方承建之________________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:

  一、工程内容

  按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为: 站、 区间交通设施部分工程。

  二、方式

  甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。

  三、组织领导

  1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

  2.乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

  3.乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

  四、双方责任

  1.甲方责任:

  (1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

  (2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。

  (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

  2.乙方责任:

  (1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

  (2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

  (3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。

  (4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。

  (5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

  (6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。

  (7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

  (8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

  (9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。

  (10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。

  五、工程质量及验收标准

  工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

  六、工期

  乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的________ ‰或 ________元向甲方支付罚金。

  七、付款方法

  (1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。

  (2)质保金:质保金按工程总造价的________%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收________年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。

  八、其它

  (1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金

  (2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

  九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

  十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。

  甲方:______________

  乙方(施工责任方)_____

  代表:______________

  代表:______________

  经办人:____________

  施工责任人:________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

施工合同协议书样本

  以上就是找法网小编为大家整理的关于施工合同协议书样本的相关内容,希望对您有所帮助。如果您认为讲解的还是不够详尽的,您可以及时联系小编,我们会为您做出更为详尽的解答。大家如果还有其他法律问题,欢迎上找法网咨询平台,在线律师会为大家进行专业的解答。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 112302
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
农村宅基地父母住房(无产权证)房子父母赠给儿子协议书怎样写
无固定格式,根据约定内容写。如果仅仅一个儿子实际上是不需要写的。
公司员工上班期间的安全问题由公司承担,下班后,由自己承担自己的安全问题
你所说的问题不明白。请你说明确,要解决什么问题?
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
一个骑电动车回去的路上发生了事故,我有责任吗?
在发生交通事故之后,交管部门会根据双方当事人及其违章行为在事故中的作用,来对当事人进行责任认定。
施工合同有预付款吗
施工合同有预付款吗
建筑工程施工合同
起诉地址怎么写?法院能送达吗?
法律文书多种多样,用途也不同,比如说民事诉状。下面列明原、被告基本身份资料及联系电话。然后写明诉讼请求。下面即写明事实与理由。起诉状的技巧性很高,对案件的影响很
检察院提审后的下一步是什么?
检察院提审就是核实案情。根据提审的目的性不同,后面的程序不尽相同。但检察院的最后一步程序是向法院提起公诉。程序如下:1、对公安机关报请批捕案件进行核实:公安机关
没开工合同有效吗
没开工合同有效吗
建筑工程施工合同
未成年退款的王牌战争
你好,请问是什么方面的消费呢?如果未成年人做出的与其年龄、智力的情况不符的行为,是可以主张行为无效,要求退款的。具体情况你可以跟我详细的说一下,我会尽可能维护你
自然人可以签订施工合同吗
自然人可以签订施工合同吗
建筑工程施工合同
高空抛物属于过错推定侵权责任吗?
高空抛物侵权责任的处理方式主要包括:1、确定具体侵权人并追究其责任;2、若无法确定,由可能加害的建筑物使用人共同补偿。选择处理方式时应综合考虑证据情况、受害人损
施工合同终止协议书范本
施工合同终止协议书范本
建筑工程施工合同
你好我问一下给未成年办理手机分期付款属于违法行为吗
从法律角度看,为未成年办理手机分期付款的合法性取决于监护人是否同意以及是否存在欺诈行为。常见处理方式包括与商家协商退款、向消费者协会投诉或诉诸法律途径。选择处理
1978年女什么保险没交,怎么交交会更合适
具体操作上,首先了解当地社保政策和补缴规定,根据个人情况选择是否补缴社保。若考虑购买商业保险,建议咨询专业保险顾问,根据个人年龄、健康状况和需求选择合适的保险产
在厂里上班,因为工作原因发生争吵,最后被别人先动手打了头部缝针,厂里需要付责任吗
可以申请工伤认定或者向打人者索赔。选择申请工伤认定,可以确保得到工厂承担的医疗费等损失;选择向打人者索赔,则可以直接追究其法律责任。具体选择需根据实际情况判断。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询