工期可以重复索赔吗

更新时间:2021-07-17 02:16 找法网官方整理
导读:
对于工程建设来说,工程建设的过程中,如果存在一些需要赔偿的情况,我们是可以提出我们的索赔的诉求的,那么我们如果要索赔的话,应该如何去索赔呢?赔偿的时候有哪些标准呢?接下来由找法网小编为大家带来工期可以重复索赔吗的详细知识,希望能够帮助到大家。

  一、工期可以重复索赔吗

  (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

  (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

  (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

  (4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

  (5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

  (6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

  (7)专用合同条款中约定的其他情形。

  因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。

 工期可以重复索赔吗 

二、

工程工期延误罚金有哪些规定

  (一)根据工期延误赔偿金额的计算公式计算,LD=0.15C/T。(LD,每个工作日的违约赔偿金;C,原始合同规定的总金额;T,原始合同规定的项目完工时间。)不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的,不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。

  (二)若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定,建议找专业的注册造价工程师,让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。

  工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的,具体的处罚根据合同约定进行,以及查询具体的违约条款。

  工程工期延误赔偿金属于工期延误的一种处罚方式,我国法律规定,若赔偿金额过高,法院可自行决定往下减裁。

  根据《民法典》第八百零二条规定,因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

  第八百零三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

  第八百零四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

三、

工期延误有什么影响

  (一)对业主造成的危害:因工程延误,业主无法及时交付使用、投入生产,则将无法按照计划实现投资效果,从而失去了盈利的机会,市场利润的损失不可小觑。

  (二)对承包商造成的危害:因工期延误,承包商的工程成本将会增加,而生产效率降低,企业信誉无疑会受到一定的影响,甚至造成合同中所规定的误期损害赔偿的处罚。(即工期延误处罚的意思)

  以上就是找法网小编为大家整理的关于工期可以重复索赔吗的相关内容,如果关系到我索赔的问题,要按照相关的规定来索赔。大家如果还有其他法律问题的,欢迎上找法网在线法律咨询平台,在线律师会为大家进行专业的解答。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在房产纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 123617
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
拖延工期的索赔
有约定违约金的,可以要求支付违约金。没有约定的,可以你你的损失起诉
工程扰民怎么处理
工程扰民怎么处理
工程施工承包政策法规汇总
我在网上贷款,需要转账做流水,被骗了2800元,能追回来吗?
您好,遇到网络诈骗能否追回损失要看案件进展,及时报警,尽量配合警方破案。
施工承包合同属于什么类型
施工承包合同属于什么类型
工程施工承包政策法规汇总
无证驾驶,罚款多少钱?
你好,依据处罚决定书执行
住院后可以报销合作医疗吗?
你好,具体的政策可以询问医保中心
工程施工合同毛利在财务报表哪里反映
工程施工合同毛利在财务报表哪里反映
工程施工承包政策法规汇总
内部承包合同对外责任承担
内部承包合同对外责任承担
工程施工承包政策法规汇总
关于抚恤金的分配问题
作为死者的直系亲属,要证明自己对死者生前的扶养关系,可以从以下几个方面着手:首先,收集并保存与死者生前共同生活的相关证据,如居住证明、共同生活的照片等;其次,提
2022最新在建工程转让协议书范本
2022最新在建工程转让协议书范本
工程施工承包政策法规汇总
左手两个手指残疾可以申请驾照吗
左手两指残疾申请驾照的常见处理方式包括咨询车管所或专业医生。车管所可提供驾照申请的具体要求和流程,而专业医生能评估残疾程度及其对驾驶能力的影响。选择处理方式时,
年龄50岁,养老保险还未交完,单位就要和我解除劳动合同,可以起诉吗?
对单位解除劳动合同的情况,常见处理方式包括协商、向劳动局申诉或起诉。您应根据实际情况选择,如协商无果或权益受损严重,可考虑法律途径。
台球追分输了我一百,跑了报警有用吗
报警。报警后,警方会调查事实,若构成犯罪会立案侦查。如证据不足,可继续收集证据后报警或起诉。若对方仅是逃避债务,可通过民事诉讼追讨。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询