发包人提供材料不合格，导致无法继续施工，如何结算

更新时间：2023-12-27 03:36

发包人提供材料不合格，导致无法继续施工，如何结算

陈锐

北京中银（南京）律师事务所

律师解答

因发包人提供材料不合格导致无法继续施工的，对于已完成的验收合格的工程，承包人可要求发包人按照约定折价补偿。如验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，发包人可请求承包人承担修复费用，如修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求发包人按照合同约定约定折价补偿。

法律依据

《中华人民共和国民法典》第七百九十三条
建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。
建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：
（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；
（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

对方作为发包人，没有按照约定提供原材料，我方可以要求赔偿停工的损失吗？

停工赔偿损失是违约责任，因为违约责任就是指没有履行合同义务或不按照合同约定履行合同义务需要承担的责任。一方违约的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

对方作为发包人，没有按照约定提供原材料，我方可以要求赔偿窝工的损失吗？

您好，按照你们之间的协议处理

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

请问发包人与承包人是合作关系吗？发包人提供营业执照给承包人经营使用合法吗

工程建设承包必须要有企业法人资格，营业执照和建筑资质证书，如果发包方借营业执照给你用，所有的风险由发包人承担

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

发包人提供材料存在哪些风险

发包人提供材料存在哪些风险

发包人提供材料价格是什么合同

按照合同约定执行

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

工程质量不合格构成反诉还是抗辩

工程质量不合格构成反诉还是抗辩

工程质量不合格找什么单位投诉

工程质量不合格找什么单位投诉

如何定罪承包人销售发包人提供的工程材料，适用什么罪名。

发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

当建筑工程质量不合格怎么处理

当建筑工程质量不合格怎么处理

收养孩子需提供哪些材料？要提供哪些材料才可以收养孩子

您好，收养人申请收养登记时，应当提供以下证件和证明： (一)居民身份证和户籍证明； (二)申请人所在单位出具的，或村民委员会、居民委员会出具并加盖乡(镇)人民政

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

离婚要提供哪些材料，请问起诉离婚需要提供哪些材料？

你好，起诉状和相关证据

全部5个答案 >

人咨询过

去咨询

承包人对发包人进场的材料在发包人没有安全场所丢失有赔偿责任吗？

你好，先查明事故原因，根据过错程度承担责任。案情复杂或对此有疑问的，建议你电询律师以便详细分析，必要时委托律师介入维权以避免损失。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

行政诉讼的追诉期是多久

行政诉讼的追诉期是多久

告法院的行政诉讼书怎么写

告法院的行政诉讼书怎么写

我是个人承包公司的工程，这家公司跟我个人签订的合同，现在他说甲方和他公司下的罚单让我承担

你好，可以协商解决，也可以起诉处理

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

各类合同的标的有哪些

各类合同的标的有哪些

中标公示期后如何处理串标

看是否有违法之处

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

合同标的什么意思

合同标的什么意思

我向乡镇提出信息披露，要求公布征地批准，以生产机关为由拒绝提供。这合法吗？

您好，您可以申请行政复议，同时再次申请信息公开，您有知情权，您是想要获取什么信息呢

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

经济纠纷的解决方法有哪些

经济纠纷的解决方法有哪些

我的货款有几年了施工单位就是不给，我只有送货清单

送货单具体内容是什么？是否加盖公章

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

经济纠纷的诉讼地在哪里

经济纠纷的诉讼地在哪里

主讲律师

陈锐

江苏-南京

擅长：刑事案件、合同纠纷、债权债务

107

已帮助

咨询我

热门知识

相关文书下载

限时特惠

海量合同范本，下载低至¥9.9/篇

室内装修油工承包协议

装修工程增加项合同

建筑劳务承包标准合同范本

关于装饰装修设计合同标准范本

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟