哪些情形可解除工程合同

更新时间:2025-05-29 12:36
哪些情形可解除工程合同
侯林
广东桦仁律师事务所
侯林
律师解答
可解除工程合同的情形包括发包人未按期支付工程款的情形;发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的情形;以及发包人擅自增加工程量等情形。
法律依据

根据2021年1月1日起施行的《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
什么情形可以解除工程合同
1. 下列情形可解除工程合同:发包人未按期支付工程款的情形;发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的情形;以及发包人擅自增加工程量等情形。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
有哪些情况下可以解除工程施工合同呢?
可以解除工程合同的情形包括: 1. 承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务。 2. 承包人在合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工
有哪些情况下可以解除工程施工合同?
可以解除工程合同的情形包括: 1. 承包人明确表示或以行为表明不履行合同主要义务。 2. 承包人在合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工
工程材料合同加工程施工合同
工程材料合同和工程施工合同是两种不同类型的合同,它们分别约定了不同的内容和责任。
哪些情况下发包人可以解除建设工程合同
在下列情况下发包人可以解除建设工程合同:承包人将建设工程转包的;或者承包人将建设工程违法分包的。但合同解除后,如果已经完成的建设工程质量合格的,则发包人仍然应当
哪些情形可解除工程合同
可以解除工程合同的情形有:承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;承包人在合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;已经完成的建
工程合同,工程已完工,拖欠工程款
如有证据,是可以向法院起诉来主张支付工程款的。
工程小合同,小工程,没有协议
然后出现什么状况了?
签了工程合同,请问怎么办理工程合同备案?
建设工程合同备案指南 1、发承包双方正式签订书面合同后,到市建设工程交易中心办理合同备案手续。2、办理合同备案手续应提供下列资料:(1)建设工程合同示范文
假工程合同,合同签后,工程没有,怎么办?
假工程合同 ,合同签后,工程没有,怎么办?可以通过法律途径解决
主讲律师
侯林
侯林
广东-深圳
擅长:建筑工程、劳动纠纷、婚姻家庭
咨询我
相关文书下载
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询