发出暂停施工指示的起因可能源于哪些情况

更新时间：2021-05-27 17:55

发出暂停施工指示的起因可能源于哪些情况

张志强

北京恒都律师事务所

张志强

律师解答

发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况：
1、使用材料不符合图纸要求、未经见证取样送检、送检不合格的；
2、施工质量不符合规范、图纸要求的；
3、严重不具备安全施工操作条件、野蛮施工的；
4、严重不符合建设程序、不服从管理规定，擅自施工的。

法律依据

《建筑法》第六十四条　
违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。
第六十六条　
建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

拖欠工程款施工暂停通知书

拖欠工程款是建设工程施工合同纠纷中的一种。建设工程施工合同纠纷是一般的合同纠纷案件，应当根据《民诉法》关于合同纠纷案件的规定处理，即以被告住所地或者合同履行地

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

暂停施工索赔法律意见

索赔建筑工程时，可以依法索赔利润。法律规定，由于工程范围的变更（如计划外的工程，或大规模的工程变量）和施工条件变化引起的索赔，有权获得利润索赔。因此工程索赔能索

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

甲方原因暂停施工索赔

甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和导致工期延误的，发包人应赔偿

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

5类不需要办施工许可证

5类不需要办施工许可证

在老板指示下施工，工人承担责任吗？

你好工人于用人单位的关系来分析

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

施工许可证是甲方还是施工方办理

施工许可证是甲方还是施工方办理

施工许可证的法定批准条件

施工许可证的法定批准条件

施工地方也没有指示标志，这该找谁赔付

看交警大队对交通事故怎么出责任认定吧

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

如何分三阶段申领施工许可证

如何分三阶段申领施工许可证

造成暂停施工的违约责任

合同违约责任承担的方式有以下几种： 1、支付违约金； 2、损害赔偿； 3、继续履行； 4、其他补救措施。可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

实习生按学校指示暂停实习，企业会发工资吗

依据相关的规定，在疫情防控期间，企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动，企业支

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

施工单位导致店铺暂停营业

协商不成，联系律师办理。

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

行政诉讼的追诉期是多久

行政诉讼的追诉期是多久

告法院的行政诉讼书怎么写

告法院的行政诉讼书怎么写

我是个人承包公司的工程，这家公司跟我个人签订的合同，现在他说甲方和他公司下的罚单让我承担

你好，可以协商解决，也可以起诉处理

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

各类合同的标的有哪些

各类合同的标的有哪些

中标公示期后如何处理串标

看是否有违法之处

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

合同标的什么意思

合同标的什么意思

我向乡镇提出信息披露，要求公布征地批准，以生产机关为由拒绝提供。这合法吗？

您好，您可以申请行政复议，同时再次申请信息公开，您有知情权，您是想要获取什么信息呢

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

经济纠纷的解决方法有哪些

经济纠纷的解决方法有哪些

我的货款有几年了施工单位就是不给，我只有送货清单

送货单具体内容是什么？是否加盖公章

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

经济纠纷的诉讼地在哪里

经济纠纷的诉讼地在哪里

主讲律师

张志强

张志强

全国

擅长：刑事案件、婚姻家庭、交通事故

1026

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟