工地停工的承包商如何要求赔偿？

更新时间：2023-05-05 10:37:32

问题描述：

因甲方原因，工地停工的承包商如何要求赔偿？

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

劳动纠纷律师团队推荐
已帮助1741849 人 · 响应时间平均5分钟内

咨询我

工地自停工之日起向发包人提出索赔。停工索赔的期限一般按合同约定确定。双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，承包人应当自停工之日起向发包人提出索赔。逾期三年以上未提出的，法院不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。承包人在索赔事件发生后28日内未向发包人索赔的，视为放弃或者丧失索赔权利的，承包人逾期未索赔的，往往不能再要求发包人赔偿停工损失。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

2023.05.05 10:36:31

点赞
平台特邀律师推荐
已帮助269411 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

工地停工后进行索赔的期限由双方的合同约定。若是没有约定的，双方是可以签订补充协议的，若是不能达成补充协议，那么承包人可以自停工之日起向发包人提出索赔要求。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

2023.05.05 10:37:18

点赞
平台法律顾问团队官方
已帮助1671036 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

法律分析：由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书。因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

2023.05.05 10:37:32

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。