一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,在工程没有规划许可证的情况下建筑单位停工,是否要承担停工阶段的损失?三,它们之间的法律依据是什么?

更新时间:2005-03-21 12:05:09
问题描述:
联建房委托房产公司建设房屋,房产公司以自己的名义与建筑公司订立建筑合同工期,定为1998年开工到1999年完工,建筑公司1998年8月份开工,施工中发现该工程没有工程规划许可证,建筑公司决定停工,后因施工质量等问题法院在2000年2月29日判处解除合同。房产公司该工程规划许可证在2000年4月16日批准。现在房产公司起诉,请求建筑公司赔偿其购卖土地款利息,延误交房日期,收取联建户建房款后1.5%利息损失。建筑公司认为规划未批准前,施工是非法的,因此建筑公司停工是没有过错,不应承担延误工期利息损失的责任。请问以上情况那个有理?法律依据是什么?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 潘春雷律师
    服务地区:浙江-绍兴
    已回答。
    2005.03.21 12:05:09
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
建筑公司有理. 根据《中华人民共和国建筑法》第七条第一款的规定: 建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
你好! 您的问题比较复杂,建议找当地律师面谈。 个人认为,房产公司的诉讼请求不应得到支持。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
我个人认为房产公司已超过诉讼时效,如果施工是非法的,那么你讲的有道理,建筑公司不应该承担赔偿责任。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
你好:   我认为房产公司有理,虽然工程未经批准就动工建筑,但事后已批准,这并不影响房子的建设。再加上2000年2月法院因质量问题判处解除合同,并没有宣告合同
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
民法通则 第一百三十五条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另 有规定的除外。 《民事诉讼法》 第一百三十七条 诉讼时效期间从知道
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
建筑法和房地产开发方面的法律规定,违法的建筑合同应该撤销。这样就不存在工期的问题,造成无效的责任一方如果是房产公司,建筑公司不承担责任。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
2000年2月判处解除合同,已经处理完毕,要赔偿也应该在当时提出,现在提出没有道理,而却工程没有得到批准,是不合法的。当时是谁提出解除合同的,也即原告是谁?具体
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
律师解答动态
7分钟前
叶斌律师
近期帮助 7023 人
别人充钱叫我帮他拼单,我意识到是骗子,但是那个平台上我绑定了我的银行卡,银行卡会有问题吗
9分钟前
管振华律师
近期帮助 6775 人
我接管了一家商店。老板欠我钱,把它抵押给我
14分钟前
李琦律师
近期帮助 8466 人
户口本名称与出生证明名称不一致怎么办?已经有一个曾用名了
16分钟前
吴亮律师
近期帮助 287352 人
你好我今天去面试了他说身份证系统过不了是怎么回事
17分钟前
吴亮律师
近期帮助 287352 人
如果是精神病有暴力倾向吵架伤到人打110送到精神病院谁出钱
18分钟前
四川世律律所律师
近期帮助 35208 人
车辆在我名下帮朋友买的车,他还不起贷款了,可以叫中介拖走吗?会产生什么费用?
18分钟前
四川世律律所律师
近期帮助 35208 人
车辆在我名下帮朋友买的车,他还不起贷款了,可以叫中介拖走吗?会产生什么费用?
18分钟前
吴亮律师
近期帮助 287352 人
家长能限制16周岁的孩子外出去远的地方打工吗
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询