一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,在工程没有规划许可证的情况下建筑单位停工,是否要承担停工阶段的损失?三,它们之间的法律依据是什么?

更新时间:2005-04-27 17:13:39
问题描述:
联建房委托房产公司建设房屋,房产公司以自己的名义与建筑公司订立建筑合同工期,定为1998年开工到1999年完工,建筑公司1998年8月份开工,施工中发现该工程没有工程规划许可证,建筑公司决定停工,后因施工质量等问题法院在2000年2月29日判处解除合同。房产公司该工程规划许可证在2000年4月16日批准。现在房产公司起诉,请求建筑公司赔偿其购卖土地款利息,延误交房日期,收取联建户建房款后1.5%利息损失。建筑公司认为规划未批准前,施工是非法的,因此建筑公司停工是没有过错,不应承担延误工期利息损失的责任。请问以上情况那个有理?法律依据是什么?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
你好:   我认为房产公司有理,虽然工程未经批准就动工建筑,但事后已批准,这并不影响房子的建设。再加上2000年2月法院因质量问题判处解除合同,并没有宣告合同
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
民法通则 第一百三十五条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另 有规定的除外。 《民事诉讼法》 第一百三十七条 诉讼时效期间从知道
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
房建施工合同模板
房建施工合同模板
民法典 347
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
建筑法和房地产开发方面的法律规定,违法的建筑合同应该撤销。这样就不存在工期的问题,造成无效的责任一方如果是房产公司,建筑公司不承担责任。
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
一,2000年2月法院已判处解除建筑合同,现房产公司起诉的请求是否有效?二,房产公司请求无效的法律依
2000年2月判处解除合同,已经处理完毕,要赔偿也应该在当时提出,现在提出没有道理,而却工程没有得到批准,是不合法的。当时是谁提出解除合同的,也即原告是谁?具体
全部1个答案 >
888 人咨询过
去咨询
欺诈消费者应该如何处罚?
具体是什么情况?欺诈事实是什么
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
债务人的财产有哪些
债务人的财产有哪些
债务追讨 60
如何处罚食物中的异物?
您目前遇到的食品异物情况是怎样的
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
茶这种商品过期后被买走会有什么处罚?
法律分析:经营茶叶必须有食品流通许可证,过期的茶叶按照食品安全法执行。法律依据:《中华人民共和国食品安全法》 第八十五条 违反本法规定,有下列情形之一的,由有关
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
发现5包过期食品总价值不到100元,罚款15元
法律分析:超市卖过期食品,违法生产经营的食品货值金额不足一万元的,并处二千元以上五万元以下罚款值金额一万元以上的,并处货值金额五倍以上十倍以下罚款节严重的,吊销
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
淘宝卖三无产品会受到怎样的惩罚?
销售三无产品的处罚是,可由市场监督管理部门责令停止销售,没收违法销售的产品,并处违法销售产品货值金额的百分之五十以上三倍以下的罚款;情节严重的,还可以吊销销售者
全部3个答案 >
888 人咨询过
去咨询
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇
律师解答动态
今天 00:57
刘斌律师
近期帮助 23598 人
男女朋友分手时候男的打女的
今天 00:40
陈辰律师
近期帮助 24565 人
欠钱不还咋弄有借条
今天 00:39
陈辰律师
近期帮助 24565 人
有房贷的情况下可以加名字共同还贷吗
今天 00:39
桦仁律所律师
近期帮助 1410 人
本人房子网上挂售,其他房产中介未经同意盗用本人房子图片,并低价宣传。
今天 00:21
金辉律师
近期帮助 6726 人
踏他辞退你,扣钱合法吗?
今天 00:21
金辉律师
近期帮助 6726 人
我爸是保安工作,但是公司不让他只上白天班,公司让他把年假休完就直接辞职,这种情况下能要求公司赔偿吗?
今天 00:11
程先涛律师
近期帮助 6454 人
立案未成功,为什么?接下来需要做些什么
今天 00:11
桦仁律所律师
近期帮助 1410 人
您好,请问您懂得说壮吗?
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询