建筑工程工期如何顺延

更新时间:2020-04-24 17:44 找法网官方整理
导读:
众所周知建筑工程合同一旦签订就应当按照合同规定的日期内完成整个建筑工程,否则就构成违约。但是法律规定了一些可以让建筑工程顺延的情形。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于建筑工程工期如何顺延的相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。

  一、建筑工程工期如何顺延

  工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,并且订立了双方如何遵守该合同,并且具备违约惩罚措施,当我们在施工工程中,如果不是我们的原因,或者不可抗力的因素,导致我们无法正常施工的情况下,我们可以申请,工期顺延。

建筑工程工期如何顺延

  二、工程顺延的情形

  从实践来看,出现以下情形的,工期依法顺延:工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当、工程质量鉴定以及不可抗力或其他因素。

  1、工程量增

  施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。

  2、发包人变更设计

  若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。

  3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

  若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。

  4、发包人未按约支付工程款

  一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

  5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

  实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。

  6、工程质量鉴定

  建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应当承担相应的违约责任

  7、不可抗力或其他因素

  承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。

  三、建筑工程顺延的法律依据

  《合同法》

  第二百七十八条 隐蔽工程的验收

  隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  根据法律规定可以得知,在施工工程中,如果不是我们的原因,或者不可抗力的因素,导致施工单位导致无法正常施工的情况下,施工单位可以申请,工期顺延。以上便是找法网小编为您带来关于建筑工程工期如何顺延的相关知识,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 195624
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程中遇到不可抗力工期顺延的怎么索赔
准备好证据入停工损失,人工费、赶工费等,请工程方面的律师处理。
工程耽误工期
你们可以起诉发包方及老板
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工程延长工期怎样处罚
因为工期延长,会面临索赔风险
工程无合同怎么结算
工程无合同怎么结算
工程结算纠纷
未成年人,是否违法?
可以通过法律途径维护权益
货不对板在那里立案要多少钱?
你好!根据合同约定处理的
把她的手机掉了。要是她报警了怎么办?
此种情况下建议你也报警追究对方打人的法律责任
商人落户北京要什么条件
法律分析:商人落户北京需满足以下条件1、连续3年担任企业负责人;2、有本人所有权的住房;3、企业纳税不低于80万/年,或近3年不低于300万元;4、企业职工中的
南通征地该怎么给赔偿
征地补偿引发的纠纷的解决途径有:1、提起行政复议或者行政诉讼。2、直接向人民法院提起民事诉讼。公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯
昭通修建房子可以怎么给补偿
有补偿。可以按照当地的拆迁标准及集资时所占的比例补偿。集资房是改变住房建设由国家和单位统包的制度,实行政府、单位、个人三方面共同承担,通过筹集资金,建造的房屋。
遵义征地可以怎么计算补偿
征地补偿计算如下:征地土地补偿费=被征地亩数×年产值×补偿倍数;征地安置补助费=需要安置的人数×年产值×补偿倍数;征地青苗补偿费=年产值÷耕种季数。法律依据:《
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询