施工索赔的主要内容

更新时间:2022-05-23 11:42
找法网官方整理
问题相似?直接咨询律师 >
导读:
在施工合同履行过程中,发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排,造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进

在施工合同履行过程中,发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排,造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除,    施工索赔的主要内容

  1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。

  发包人须按合同约定的时间和要求向承包人提供"三通一平"的施工场地,即水通、电通、施工道路通,并办好施工所需各种证件、批件及有关申报批准手续,向承包人提供施工场地地下管网线路资料。如果发包人不能在合同约定的时间内给承包人创造上述条件,必然导致合同工期延误并给承包人造成损失。

  2、工程设计变更。

  在施工合同履行过程中,发生工程设计变更往往会影响承包人的局部甚至整个施工计划的安排,造成承包人重复采购、人力及施工机械重新调整、等待修改设计图纸、对已完工程进行拆除,这必然造成施工成本比原计划增加,工期比原计划延长。

  3、发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。

  《工程结算办法》规定:(1)发包人不按合同约定支付工程预付款,承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求付款的通知,发包人收到通知后仍不付款,承包人可在发出通知14天后停止施工,

  发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款利息,并承担违约责任。(2)发包人不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

  4、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。

  如果发包人没有按合同约定的时间向承包人供应材料、设备,或者供应的材料、设备的种类、规格、数量、价格、质量等级与合同不符,这将导致工期延误,并给承包人造成损失。

  5、因施工中断,或发包人工作失误导致工效降低。

  由于发包人的监理工程师原因引起施工中断的工效降低,特别是是根据发包人不合理的指令压缩合同规定的工作进度,使工程比合同规定日期提前竣工,从而导致工程费用的增加。承包人可提出以下索赔:人工费用的增加;设备费用的增加;材料费用的增加。

  6、不利的自然条件或人为障碍增加了施工的难度,导致承包人必须花费更多的时间的费用。

  不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工的难度,导致承包人必须花费更多的时间的费用,在这种情况下承包人可提出索赔要求。

  7、工期延长或延误。

  通常包括两方面:一是发包人要求延长工期,二是承包人要求偿付由于非承包方原因导致工程延误而造成的损失。一般这方面的索赔报告要求分别编写,因为工期和费用的索赔并不一定同时成立。

  8、发生非承包人的原因,致使工程终止或放弃。

  在施工合同履行过程中若发生非承包人的原因,致使工程终止或放弃,承包人有权提出盈利损失或者补偿损失的索赔。盈利损失等于该项工程合同价款与完成遗留工程所需花费的差额;补偿损失等于承包人在该项工程已花费的费用减去已结算的工程款。

  9、物价上涨引起索赔。

  在直接影响工程造价的某些物价上涨情况下,由工程造价管理部门发布的在建工程材料预算价格调整、建筑材料的市场价与预算定额价差的有关处理规定。根据全国的实际情况,目前可根据各省市定额站颁发的材料预算价格调整系数及材料价差对合同价款进行调整,待材料价格指数逐步完善后,可采用动态结算中的公式进行自动调整。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
大家都在问
我也要提问 >
建筑施工索赔
不知道有没有劳动合同,如果没有劳动合同,建议你申请劳动仲裁,申请劳动关系认定,劳动关系认定下了,在申请工伤认定,工伤认定下了,在申请伤残等级鉴定,鉴定结论出来,在申请劳动仲裁,要求工伤赔偿,这个过程很漫长的。 工伤赔偿项目包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、康复费、后续治疗费,一次性伤残补助金、一次性伤残医疗补助金和一次性伤残就业补助金等,具体多少钱,需要结合具体情况具体分析才能确定。 建议尽快委托律师了解案情出具完整的解决方案提供帮助,以维护你最大的合法权益,以减少你的法律风险和经济损失,以免错过最佳时机。如需法律帮助或有疑问,欢迎你来电咨询或当面咨询(咨询免费)。
我单位与徐州一家房地产开发工程在去年4月上旬签订建筑工程承包意向协议,业主方股东分家,是否根据建筑承包意向协议和补充协议向业主方进行诉讼。
补偿补充条款与原协议不一致的地方,以补充条款为准。你方可以依据协议和补充条款相业主方主张损失,并承担违约责任。 建议待材料和律师当面沟通。
律师解答动态
李琦律师
李琦律师
3分钟前
遇到城管占用业主公摊面积的情况,建议您可以这样处理:首先需要确认几个关键事实:1)被占用的区域是否确
李琦律师
李琦律师
11分钟前
根据中国法律规定,嫖娼行为本身已涉嫌违法,无论是否完成交易。您所述情况涉及两个法律问题:首先,嫖娼未
李琦律师
李琦律师
17分钟前
关于您提到的违禁品交易问题,我必须首先明确告知您:根据中国现行法律,任何形式的违禁品买卖都是违法行为
李琦律师
李琦律师
22分钟前
遇到这种情况确实让人气愤。从法律角度来说,这种行为可能涉及多个法律问题,我来帮您分析一下:首先,这种
一般是不可以随便拍的,你有什么事情吗?你要投诉他。
我也要提问