施工索赔包括哪些内容和方法

更新时间:2023-12-29 10:40 找法网官方整理
导读:
施工索赔包括工程延误索赔、合同被迫终止的索赔等内容;施工索赔的方法是总费用法和分项法。施工索赔的原则包括合法原则、合理原则、时效原则和协商处理原则。
一、

施工索赔包括哪些内容和方法

  施工索赔的内容包括:

  1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。

  2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。

  3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。

  施工索赔的方法如下:

  1.总费用法:将总费用依次减去实得合同价款、应得合同价款、已得合同价款等得出索赔值。

  2.分项法:将索赔事件引起的损失费用按成本构成划分为人工费、材料费、施工机械费、分包费用、工地管理费、利息、总部管理费等项目,然后根据索赔事件的影响,计算各个项目的索赔值,最后将各项费用汇总,得到总索赔费用值。

二、

施工索赔的原则包括什么

  找法网提醒您,施工索赔的原则如下:

  1.合法原则:索赔必须以合同为依据,处理索赔必须做到有理有据。

  2.合理原则:分清责任,严格审核费用,加强主动控制,减少工程索赔。

  3.时效原则:处理索赔事件时进行时效检查,调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求。

  4.协商处理原则:先行调解,调解不成时行使裁决或判决。

  根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条

  发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

施工索赔

三、

施工索赔纠纷怎么处理

  施工索赔纠纷的处理方式主要有以下几种:

  1.协商:合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。

  2.调解:合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解,当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。

  3.不愿调解的,可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

  4.诉讼:如果合同中没有订立仲裁条款,事后也没有达成仲裁协议,合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院,寻求司法解决。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 187233
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑工程索赔报告包含哪些内容,如何索赔?
工程索赔报告的内容应包括: 1、总论部分,这是索赔报告的开始部分; 2、合同引证以及索赔额计算部分; 3、期延长论证; 4、证据部分,包括了该索赔事项所涉及的一
建设工程索赔报告包含哪些内容,如何索赔?
工程索赔报告的内容应包括: 1、总论部分,这是索赔报告的开始部分; 2、合同引证以及索赔额计算部分; 3、期延长论证; 4、证据部分,包括了该索赔事项所涉及的一
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑工程索赔报告包含的内容有哪些,如何索赔?
建筑工程工期索赔报告的规定: 1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知; 2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告
工程索赔的内容有哪些
工程索赔的分类: 1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔; 2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔; 3、
施工合同索赔
委托律师起诉赔偿。具体可以来电咨询或来律所面询。
建筑施工索赔
不知道有没有劳动合同,如果没有劳动合同,建议你申请劳动仲裁,申请劳动关系认定,劳动关系认定下了,在申请工伤认定,工伤认定下了,在申请伤残等级鉴定,鉴定结论出来,
帮忙施工受伤索赔?
可按人身损害要求赔偿。请来电话详细咨询。
有些人打电话说我妻子出轨了
你好,建议你及时报警
假如怀孕了,男方有家庭打掉会不会赔偿?
您好,建议双方可以沟通处理
在拼多多上买了平板,退款不退货可以吗?
你好,可以向平台以及消费者协会举报维权
假冒伪劣注册商标物品价值14万成品和半成品到时会区分,到时可能没有14万违法所得7000
1、销售假冒注册商标的商品,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年
婚姻纠纷的问题咨询一下
离婚纠纷可以咨询的内容包括:1、收集夫妻感情破裂的证据的具体方式,以及限制条件:2、财产问题如何处理;3、如何有利争夺子女抚养权;4、夫妻共同债务问题如何处理。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询