建筑工程工期索赔规定

更新时间:2023-03-21 10:35 找法网官方整理
导读:
建筑工程工期索赔规定有三种,即协商解决和调解解决,以及诉讼解决,其中双方当事人可以进行协商处理,若无法进行协商的,或者协商不成的,则可以前往人民法院进行诉讼。
一、

建筑工程工期索赔规定

  建筑工程工期索赔规定如下:

  1.协商解决。双方当事人在平等自愿的基础上,通过友好协商、互谅互让达成和解协议,进而解决纠纷。

  2.调解解决。在有关组织(如人民调解委员会)或中间人的主持下,在平等、自愿、合法的基础上分清是非、明确责任,并通过摆事实、讲道理,促使双方当事人自主达成协议,从而解决纠纷。

  3.诉讼解决。通过打官司解决,它指纠纷当事人一方依法向人民法院起诉,由法院依法审理,作出判决或裁定,通过当事人对生效裁判的自觉履行或人民法院的强制执行而解决纠纷。

二、

工期延迟索赔条件

  工期延迟索赔条件如下:

  1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失

  2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失

  3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加

  4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.

  5.非承包人的原因导致工程的暂时停工

  6.物价上涨,法规变化及其他

建筑工程工期

三、

工期延迟有哪些风险

  1.人工、材料费、机械费价格上涨

  一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。

  2.企业管理费增加

  当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。

  3.现金流风险

  发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。找法网提醒您,当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下,施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 145860
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建筑工程工期延误的限额
你好,按照合同约定承担责任
建筑工程工期违约如何扣款
根据合同约定处理
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建筑工程工期延期罚款要求
根据合同约定处理。一般而言,如款项已结清,再主张工期拖延违约金,在事实认定方面会存在较大争议。注意保存证据,以便根据合同约定追究对方违约责任
建筑工程 工期违约条款
建筑工程工期延误的违约金上限规定是实损的30%。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,有约
建筑工程工期逾期每日罚款有规定吗?
在建筑工地进行罚款的行为一般不合法。法律规定,罚款是一种行政处罚措施,只有经授权的行政机关才有权罚款,建筑工地作为私人企业,不具有罚款的合法主体性,因此建筑工地
建筑工程工期延误起诉书模板
施工队延误工期看是否属于不可抗力原因或者其他合理免责因素 比如是不是由于建筑方的原因所致等事由 否则施工队应该按照双方合同约定承担违约责任 具体详情根据不同的情
建筑工程工期补尝性违约金
违约金一般不超过工程总造价的30%
淘宝商品已被退回。商家拒绝退款,我该怎么办?
消费者在遇到退款问题,商家拒绝退款的,可以选择和商家进行协商处理,协商不成,可以报消费者协会调解处理,调解不成的,可以向相关人民法院提起诉讼处理。
好评返现违法吗?
以淘宝为例,商家好评返现违规,好评返现,就是消费者在完成网购交易后给予卖家好评,并将好评截图发给卖家,卖家随后向消费者返还少量现金或购物优惠券,这种行为广泛存在
为什么打架派出所没收手机,要2个月不给我们。
你好,建议报警处理,等警方的法医鉴定报告
如果支付宝被骗了,50可以报案吗?
建议及时报警,涉嫌诈骗
青岛看守所律师会见多少钱
找律师去看守所看人一次多少钱需要根据情况决定。律师会见收费是弹性的,根据案件大小和律师的经验来收取,目前大部分地区的收费的标准2000-6000不等。律师可以从
崇左修建房子该怎么给补偿
第一:是对房屋本身价值要有一个补偿,根据建筑结构的不同,补偿标准也不一样。第二:是对房屋装修的补偿,这个根据装修成本和使用年限进行评估。第三:是对房屋的附属设施
如何理解立案前的公安机关初查
立案前的初查的目的是决定是否符合立案的条件。公检法在接受报案、控告、举报等材料之后,应该迅速地进行审查,从而决定是否立案,在这里的对所接受的材料的审查即是初查,
唐山涉嫌受贿罪判多久
法律分析:受贿罪判多久应当根据犯罪情节的严重程度和受贿金额的大小来确定。一、受贿数额在三万元以上不满二十万元的,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。二、
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询