工期索赔成立条件

更新时间:2022-09-26 10:01 找法网官方整理 9999+人浏览
导读:
工期索赔成立条件是,事件造成了承包商工程项目成本的额外支出。造成费用增加或工期损失的原因,不属于承包人的行为责任或风险责任,承包人提交索赔报告等。

工期索赔成立条件

一、

工期索赔成立条件

  工期索赔成立条件,应该同时具备以下三个前提条件:

  1.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;

  2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;

  3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

  此外,《中华人民共和国建筑法》第二十六规定:承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。

二、

工期索赔的计算方法

  找法网提醒您,工期索赔的计算方法有以下几种:

  1.按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。

  2.按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。

  3.没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。

  4.停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。

三、

工程工期索赔有时间限制吗

  工程工期索赔有时间限制,是28天。

  工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的,或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。

  《建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条,规定的索赔时限是28天。

  《标准施工招标文件2007年版》第23.1条,规定的索赔时限也是28天,同时,还进一步规定,承包人未在28天内提出索赔请求的,即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定,也常见于承发包双方签订的施工合同之中。

引用法条
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
工期延误应该如何索赔,请问工期延误索赔费用都包含哪些?
工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费,材料费,分包费用,现场管理费,利润,还有机械使用费等,因承包方的原因导致工期延误的,索赔的这些费用大概就是以上几种,在工期索赔之前,发包方应该按合同约定,先向承包方送达工期索赔通知书。
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
建设工程索赔成立的前提条件有
建设工程索赔成立的前提条件有
工程索赔 9999+人浏览
工期索赔的依据是什么,请问工期索赔的依据有哪些?
您好,工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工期索赔的内容是什么
工期索赔的内容是什么
建筑工程 9999+人浏览
工期索赔和费用索赔表格
根据为此发生实际损失的证据计算确定
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工期索赔比例计算法
工期索赔比例计算法
建筑工程 9999+人浏览
工期索赔和费用索赔依据
根据为此发生实际损失的证据计算确定
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工期索赔和费用索赔关系
根据为此发生实际损失的证据计算确定
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工期索赔是超什么工期了
你好,按合同工期
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工期索赔按合同工期还是施组工期
你好,工期索赔应当以合同工期为准。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
施工单位索赔程序
施工单位索赔程序
工程索赔 9999+人浏览
工期索赔,资金索赔
可以要求建设方承担给你们造成损失的赔偿责任。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工期索赔成立条件
工期索赔成立条件
工程索赔 9999+人浏览
我父亲去世生前买了一套房子还有房贷,想去更换房贷卡贷款行说不能更换?
更换新的银行卡还二手房贷的应当与银行进行协商,告知银行换卡的原因以及新换的卡号,如果在银行卡丢失期间需要还款,可以和银行说明情况,宽限还款期限等。法律依据:《个人贷款管理暂行办法》第十八条<br/> 贷款审查应对贷款调查内容的合法性、合理性、准确性进行全面审查,重点关注调查人的尽职情况和借款人的偿还能力、诚信状况、担保情况、抵(质)押比率、风险程度等。<br/> 第二十条<br/> 贷款人应根据审慎性原则,完善授权管理制度,规范审批操作流程,明确贷款审批权限,实行审贷分离和授权审批,确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
索赔成立的三个条件
索赔成立的三个条件
工程索赔 9999+人浏览
货币补偿可用于拆迁补偿吗
拆迁补偿的方式包括:实行货币补偿、实行房屋产权调换,或者选择货币补偿和产权置换相结合的补偿方式。
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
怎么查询法院查封车辆?
首先车辆所有人可以向车辆管理所申请查询车辆档案,查询车辆是被怎么查封的。如果是被法院查封的,会有法院的保全裁定书。然后,如果是法院查封的,有两种查询办法。第一种是到车管所调档,另一种是法院执行庭查档。 法律依据: 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十五条 人民法院查封、扣押财产时,被执行人是公民的,应当通知被执行人或者他的成年家属到场;被执行人是法人或者其他组织的,应当通知其法定代表人或者主要负责人到场。拒不到场的,不影响执行。被执行人是公民的,其工作单位或者财产所在地的基层组织应当派人参加。对被查封、扣押的财产,执行员必须造具清单,由在场人签名或者盖章后,交被执行人一份。被执行人是公民的,也可以交他的成年家属一份。
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
劳务出资的股东要退股?
退股是指由享有股权变为不享有股权。员工若是通过股权激励计划获得的股权,则法定期限内不能转让,可以通过离职方式退股。股东退股可以对内转让也可以对外转让。<br/> 法律依据:<br/> 《公司法》第七十一条<br/> 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。<br/> 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。<br/> 经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。<br/> 公司章程对股权转让另有规定的,从其规定。<br/> 第七十二条<br/> 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工程索赔的程序与步骤是什么
工程索赔的程序与步骤是什么
工程索赔 9999+人浏览
你覺得有把握嗎,能不能拿到這點錢
你覺得有把握嗎,具体案情说一下
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
工程索赔报告格式是怎样的
工程索赔报告格式是怎样的
工程索赔 9999+人浏览
6號晚上我一個網友找我聊天,讓我給他一定定金,收到貨,在給
买手机交了1000定金还能退回。买家按约履行的,定金应抵作价款或退回;因特殊情况天然要素导致不能签定生意合同的、对协议及补充协议内容未能达成合意而无法签约不归责
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
在网上买的手机私下交易发快递到付我签收了,但是回到家就发现有大问题,想退,但是联系不上人怎么办?
网购快递丢失的,可以直接和卖家协商处理,卖家会自行处理,一般会补发或者退款。如果卖家不予处理或处理不满意的,可以在沟通无解的情况下请网购平台官方介入,也可以诉讼
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询