发包人违约的其他情形

更新时间:2023-03-06 07:45 找法网官方整理
导读:
在建筑工程行业里,把工程发包给其他团队做是很常见是事情,而发包人违约的情形也有存在,因发包人的原因导致验收日期延误的情形也有。那么发包人违约的其他情形?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,找法网小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。
一、

发包人违约的其他情形

  (一)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的;

  (二)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的;

  (三)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的;

  (四)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的;

  (五)因发包人违反合同约定造成暂停施工的;

  (六)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;

  (七)发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;

  (八)发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人违约

二、

工程发包人违约应负哪些责任?

  (一)按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

  (二)与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

  (三)组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

  (四)接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《民法典》行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

  此四项义务为《民法典》规定的发包人应当承担的最通常、最基本义务,但发包人义务远非如此,应当结合《建筑法》、《招标投标法》等建筑法规,以及建筑工程合同书,综合分析发包人的义务与责任。

三、

发包人应承担哪些责任

  (一)做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。民法典规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。

  (二)向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。

  (三)对工程质量、进度进行检查。民法典规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。

  (四)组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。民法典规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。

  (五)支付价款,接收工程。

  (六)交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。

  以上就是找法网小编为您详细介绍关于发包人违约的其他情形的相关知识,因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的,也是属于违约的情形,如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询找法网,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在土地纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 104889
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
请问发包方在土地承包中有哪些违约情形
土地承包中,承包方的违约情形有: (1)干涉承包方依法享有的生产经营自主权; (2)发包方非法变更、解除合同; (3)强迫或者阻碍承包方进行土地承包经营权流转;
发包人违法发包将怎么处罚
发包人违法发包将怎么处罚
建筑工程发包与承包
想了解一下对于发包方在土地承包中有哪些违约情形
承包方土地承包中的违约情形有:<br/> (1)干涉承包方依法享有的生产经营自主权;<br/> (2)发包方非法变更、解除合同;<
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程施工哪些情况属发包人违约
工程施工中发包人违约的情况有: (一)未在计划开工日期前7天内下达开工通知的; (二)未按合同约定支付合同价款的; (三)提供的材料、工程设备的时间、地点、规格
发包人违约应承担的违约责任,签了工程合同但发包人违约了,发包人要承担什么违约责任?
法律分析:发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承
我承租400亩耕地,因发包人提前一年违约
起诉申请法院委托鉴定机构。。。
工程合同发包人的违约
违约金根据合同的约定,如协商不成可起诉解决。
电瓶车在人行道上撞到我该怎么赔偿?
各方可以依照事故的类型自愿协商处理事故赔偿事宜。
是否有人在我家门口安装监控违法?
有关公共场所安装摄像头的问题要视具体情况而定,关键是要看摄像头是由谁来安装的,为什么目的安装的,经过了什么样的程序,当事人对此是否知情
保险公司先垫付了交强险的18OO0元,伤者要求车主垫付医疗费,请问这个可以要求保险公司来垫付吗?
交通事故赔偿根据不同的事故后果有不同的赔偿方式。有保险的,由保险公司赔偿即可。
你好16岁可以办卡吗
当事人满16周岁了,可以办银行卡,但如果未满18周岁,则不允许开通网上银行以及办理银行信用卡。事实上,即使是未满16周岁的,也可以办理银行卡的,未满16岁可以在
指纹录取不起怎么办理
你好根据具体情况建议配合警方的调查处理
有人让我用她的中信证券账户买卖澳元
您好,您可以通过起诉解决
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询