建筑工程施工承包合同书

更新时间:2021-11-03 17:53 找法网官方整理
导读:
在当今社会我们倡导发展,在实体经济的发展中就一定会涉及到建设工程的问题,而建设工程中又包括了很繁复的东西,我们对此要慎之又慎。那么建筑工程施工承包合同书?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,找法网小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。
一、

建筑工程施工承包合同书

  甲方:

  负责人:

  乙方:

  负责人:

  经甲、乙双方充分协商 ,甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守。

  (一)工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点

  3、工程内容:xx综合大楼1栋,建筑面积约xx㎡

  (二)承包范围

  1、甲方承揽的xx综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程,建筑面积约xx㎡,具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。

  2、装饰标准约:室外外墙装饰为墙面瓷砖,线子为真石漆,室内墙面天棚为现浇板面,地面为现浇板面。

  3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙,如需做按《99建筑工程定额》计算。

  4、水电工程为:现浇板设置暗管底盒,梯间预留穿线管道,户外排水及给水按图纸施工,户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。

  (三)承包方式

  按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。

  (四)工程工期

  1、工程总施工工期为 日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期。

  2、竣工时间以开工日期起至第 天为止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。

  (五)工程验收

  1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。

  (六)工程质量

  质量要求:乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格。

建筑工程施工承包

二、

XX工程施工承包合同

  合同编号:XXXX

  发包方中国XXXX公司 (以下简称甲方)

  承包方上海XXX通讯有限公司 (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和XX部规【2008】XX号文件等有关法律法规的规定,经双方协商一致,确定以下工程采用XXXX 承包方式,签订本合同,并严肃履行。

  一、建设内容

  1、工程编号

  2、工程名称

  3、 本合同共包含项单项工程。

  二、计价方式

  本合同标的额的确定按以下第(6)方式计价。

  (1)包工包料的工程,按设计预算暂定为元,工程完工后按审定的实际工程 量计算。材料单价按实际情况计算。

  (2)招标的工程,按中标的价元及实际完成的工程量办理结算。

  (3)按本合同的价款元,一次包定。

  (4)包工不包料工程,按设计预算定额暂定为元,完工后按审定的实际工程 量结算。

  (5)加急工程,因设计预算未出版而先行施工的,按审定后设计预算和实际工程量结算。

  (6)包工不包料工程,按设计预算定额暂定为XXX元(其中安全生产费为XX元)。人工 单价(技工)XX元,人工单价(普工)XX元。实际完成的工程量有变更的,按甲乙双方共同确认的变更后的工程量进行结算。结算合同价以审定的工程价为准。

  三、款项支付 工程竣工验收后,施工结算金额以内部审计部门审定金额为付款依据,一次结清。(若此项目委托监理公司进行工程监理,则需监理审核确认后支付款项)

  四、建设工期 全部工程自XX开工,至XX竣工,经历总工期X天。 施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商并备案。

  (1)由于不可抗拒力原因,而被迫停工者;

  (2)甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

  (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求、而被迫停工不 能顺利施工者。

  五、工前准备 双方经协商,施工前分别按下列要求按时、按质完成准备工作:

  甲方:

  乙方:

  发包方:(盖章)承包方:(盖章)

  负责人:(签字)负责人:(签字)

  经办人:(签字)经办人:(签字)

  单位地址: XX 单位地址: XX 开户银行:开户银行:帐号:帐号:

  电话:X 电话:X

  签订日期: 签订日期:

三、

建设工程施工合同属于什么类型

  属于建设合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,因此建设工程施工合同属于建设工程合同的一种,建设工程合同的性质从民法角度分析属于承揽合同。民法典规定了建设工程合同无特别规定的情况下可适用承揽合同的相关规定。过去司法实践将建设工程施工合同纠纷归入房地产纠纷而适用专属管辖,即建设工程施工合同只能由不动产所在地人民法院管辖,这与建设工程施工合同的性质是相违背的,因此最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》从建设工程施工合同性质出发,对建设工程施工合同纠纷案件的管辖作出了新的规定:建设工程施工合同应当适用特殊地域管辖,即《民事诉讼法》第24条规定的“因合同纠纷提起诉讼,由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖”;又因建设工程施工合同属于特殊的承揽合同,承揽合同的合同履行为“加工行为地”,所以进一步规定了建设工程施工合同的合同履行地为“施工行为地”。由此看出,最高人民法院以司法解释方式明确废止了建设工程施工合同的专属管辖。

  以上就是找法网小编为大家带来的建筑工程施工承包合同书的全部内容。在当今社会我们倡导发展,在实体经济的发展中就一定会涉及到建设工程的问题,而建设工程中又包括了很繁复的东西,我们对此要慎之又慎。如果您还不懂,可以咨询找法网律师,他们会给您专业的建议。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 107629
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
黑龙江省建设工程施工专业承包合同
建议明确问题,起草还是审核合同
施工劳务承包协议,关于工程劳务承包协议的合法性
你好,是否签订了承包合同?如有签订,需提供给律师看过后才能给出专业意见。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
手术失败了。找不到人。怎么办?
你好建议协商解决协商不成可以提起诉讼要求赔偿
我19号被骗3.2万人,晚上去报警
你好,你这个想达到什么目的呢
最快的方式是农民工索要工资
一、提前准备好讨薪凭证合同是维护农民工权益最好的凭证,干活第一天,农民工要记得一定要与包工头签订劳动合同并提交人社部门备案。讨薪时提前准备好合同、工资表、身份证
我在网上买了一批面膜,我该怎么办,能退款吗
法律分析:可以要求退款,协商不成的可以通过诉讼解决纠纷。建议先拿一部分单品——特殊用途化妆品再说,然后以单品不合格为由要求三倍的赔偿。法律依据:《中华人民共和国
合同纠纷金额3万,你的费用是多少
具体需要根据合同约定和履行情况起诉
上满一个月但合同里面有霸王条款只给我算基本工资可以投诉吗
可以向用人单位所在地的劳动局投诉。或者向用人单位所在地的劳动仲裁委员会投诉。《工资支付暂行规定》第十九条:劳动者与用人单位因工资支付发生劳动争议的,当事人可依法
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询