电气安装工程合同

　　编号：

　　本工程名称：

　　建设单位：

　　施工单位：

　　签订时间：

　　签订地点：

　　电力建设工程施工合同条件

　　第一章词语涵义及合同文件

　　第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

　　一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。

　　三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

　　四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

　　五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

　　六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

　　七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

　　八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

　　九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

　　十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

　　十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

　　十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

　　十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

　　十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

　　十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。

　　十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。

　　十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

　　十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。

　　十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

　　二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。

　　二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

　　二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

　　二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

　　第二条合同文件及解释顺序

　　一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

　　1、《协议条款》;

　　2、《合同条件》;

　　3、洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;

　　4、招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

　　5、工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

　　6、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;

　　7、构成合同一部分的其它文件。

　　二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）;双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。

　　第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

　　二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。

　　三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

　　四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

　　五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。

　　第四条图纸

　　一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

　　二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

　　三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。

　　四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。

　　五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。

　　六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

　　第二章双方一般责任

　　第五条甲方代表

　　一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

　　1、甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。

　　2、甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

　　3、甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。

　　二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。

　　三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。

　　第六条乙方代表

　　一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：

　　1、乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　2、乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承担费用。

　　二、乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。

　　第七条甲方工作

　　一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：

　　1、办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

　　2、将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。

　　3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。

　　6、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。

　　8、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。

　　9、按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。

　　10、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。

　　二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。

　　三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。

　　第八条乙方工作

　　一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：

　　1、在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。

　　2、按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。

　　3、按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。

　　4、按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。

　　5、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。

　　6、已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任。

　　7、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　8、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。

　　二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。

　　第三章施工组织设计和工期

　　第九条进度计划

　　一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备计划”、“提供土建工程计划”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计”（或施工方案）、“施工综合进度计划”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条第二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划”，按第八条第二款处理。

　　二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划”同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为合同文件，应共同遵循。三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方承担特殊施工技术措施费。

　　第十条延期开工

　　一、乙方应按《协议条款》约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开工条件开始施施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。

　　甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。

　　二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。

　　三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。

　　第十一条暂停施工

　　一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。

　　二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条第二款约定处理。

　　三、暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。

　　第十二条工期延误

　　一、对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　1、工程量变化或设计变更;

　　2、一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　3、合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。

　　二、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。

　　二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。

　　三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。

　　合同编号：春城项第 号

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　甲方承建的“”工程的施工项目，今由乙方承包负责该项目的所有模板安装工程施工。为了明确甲、乙双方的职责与义务，确保工程按期按质完成施工，经双方友好协商，达成如下协议，望共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、 工程名称：

　　工程地点：

　　第二条：承包方式

　　本工程模板制作安装工程的承包方式为：包工包机械包料。即由乙方提供安装一切材料，包括模板、骨料、支撑及辅助材料等;提供一切施工机具，并负责模板工程的制作、安装、拆除、清理全过程的工作。负责钢筋预留孔洞（含拉结筋植筋，植筋经有资质单位检测合格）的钻洞。

　　第三条：承包单价及承包内容

　　一、承包单价

　　1、乙方所承包的施工内容，按模板与混凝土的接触面积计算，模板安装及钢管支撑包工包料的单价为元/m2;工程量以施工图纸（包括设计变更、增减项目）作为计算基准;该单价为质量达到优良的价格。

　　2、该单价为一次性包干价，乙方不得以任何理由或借口，要求增加其它费用。

　　二、承包内容

　　1、乙方的承包范围：的所有模板施工项目。还包括线条、栏板、压顶、过梁、构造柱、水箱、化粪池、室外围墙、花池、踏步台阶及设计变更增加的构件等零星构件的模板安装工程。

　　2、乙方承包单价内容包括：负责模板工程的加工制作安装等全过程施工工作;所有材料垂直和水平人工搬运费、垂直和水平运输的机械、模板制作的施工机械及辅助材料由乙方自行提供，费用自理。

　　3、乙方承包单价内容包括：负责钢筋预留孔洞（含拉结筋）的钻洞，若乙方不预留孔洞，由此增加的植筋人工费、植筋所用的胶水费、植筋的拉拨试验费等三项费用的一半由乙方负责，该费用在工程结算时一次性扣除。

　　4、乙方承包单价内容包括：模板制作安装所用的辅助材料，包括螺栓、螺帽、垫片、PVC套管及塑料垫片、铁钉、蝴蝶卡、铁丝等辅助材料，如有止水螺栓用的圆钢、止水铁圈由甲方采购，乙方负责加工。

　　5、乙方承包单价内容包括：一次性配备10栋的全新模板，其中每栋主体结构必须配备有两套以上的模板（阳台、悬挑构件、大梁模板等重要构件必须确保三套），且采用100%以上的新板，以保证每栋主体结构一个月内完成。

　　6、乙方承包单价内容包括：支撑模板用的钢管、扣件租赁费及搭拆支撑钢管架的工人费;其模板钢管支撑高度无乱多高，乙方不得要求增加价格。

　　7、乙方承包单价内容包括：日常性、季节性及突发性检查工地要求的材料堆放整齐有顺的人工清理费，若乙方拒绝整理，甲方有权委托他人整理，所发生的费用由财务直接从当期的进度款内扣除（该费用以现场照片及施工员开据点工签证为计算依据，无需乙方签字认可）。

　　8、乙方承包单价内容包括：暴模、偏位凿打砼的人工费、浪费的材料费、形象损失费及监理、业主的罚款;每发现一处构件暴模、偏位凿打砼的处于200元的浪费材料费和形象损失费;该费用由财务直接从当期的进度款内扣除（该费用以现场照片及施工员开据确认单为计算依据，无需乙方签字认可）。

　　9、如因乙方制作、安装错误造成返工，由乙方负责无偿返工并赔偿所损耗材料费及所造成的工期损失。

　　第四条：付款办法

　　1、工程款分阶段支付：开工两个月后按进度开始支付已完模板量的80%价款，然后每月按乙方已完成的工程量的80%支付。每次拨款期限到后，乙方必须在10天内上报已完成的工程量给甲方，甲方在15天内审核并予以支付工程款。

　　2、主体结构全部通过验收后支付至90%，余款10%在工程通过竣工验收并结算后的三个月内付清。

　　3、工程进度款的工程量确认：每栋每层柱梁板砼浇筑完成后方可计算当月完成的进度款支付;若月底每栋每层柱梁板的模板需然安装完成，但钢筋及砼浇筑未完成，当月的进度款未支付，转由下一个月支付该部分的工程款。

　　4、已完工程量必须经甲方现场施工人员负责人验收，拨款的同时落实质量、安全、工期等奖罚。

　　5、每次拨款人工费按45%计算，乙方应提供已签名的工人工资表给甲方，甲方再以银行转帐或现金方式支付工人工资，不足部分由乙方负责处理。

　　6、乙方同意在签订本协议书时，同时缴纳万元作为承接该施工项目的质量、安全、工期和文明施工的保证金。保证金在乙方的各项管理能满足现场要求的基础上，甲方可分期退还，即项目总量完成50%后退还30%，主体结构封顶后退还50%，验收合格后退还20%。否则，甲方有权推迟保证金的退还时间，直至验收完成后，扣除甲方应处罚的金额后退还。

　　第五条：质量、用材管理要求

　　1、乙方应建立现场施工组织机构，至少必须配备一名施工员、一名质检员，负责现场放样工作，并与甲方交接复核。乙方应严格按施工图及《模板工程的施工方案》进行施工，不得随意更改。每次浇筑混凝土必须配备至少2名的护模工，每少一人次处罚200元。

　　2、材料质量要求

　　1模板：每幢主体结构必须配备有两套以上的模板（阳台、悬挑构件、大梁模板等重要构件必须确保三套），且采用100%以上的新板，以保证每个月五层以上的施工进度要求。

　　2支撑系统：采用钢管支撑;钢管支撑的搭设必须符合相关安全技术规范要求。

　　3、实测质量偏差除以下规定外，其余按《验收规范》的要求。1天棚四周及中央的高低差不超过5mm，超过者乙方需负责修整。

　　梁、柱、墙的垂直度和平整度偏差在4mm以内;超过6mm的必须负责修整。

　　第六条：安全文明施工管理要求

　　1、乙方应配备两名兼职安全员，严格按安全操作规程组织施工，杜绝违章指挥、违章作业及冒险作业。无条件服从甲方的安全管理，对甲方及相关部门提出的安全隐患应及时整改。

　　2、凡发生工伤事故者，事故费用在20000元以内者，由乙方自行解决，并承担其费用;超过20000元者，超过的费用按责任分担，同时由甲乙双方配合保险公司等部门进行解决;因乙方的原因引起的机械（物击）伤人及其它重大伤亡事故者，乙方应承担其一切损失、赔偿责任和相应的法律责任。若出现乙方不及时主动处理安全事故者，甲方有权直接处理，并从乙方的工程款中扣除。施工场外的一切事故，均由乙方自行解决且承担其一切费用。

　　3、乙方应按文明施工管理要求做好现场的文明施工管理工作，严格按总平面图布置场地，并做到材料堆放整齐，垃圾及时清理;凡不按要求清理的甲方可派人清理，由乙方承担其费用;乙方工人的安全帽、出入证及劳保用品由项目部统一代购、制作，费用由乙方承担。

　　4、乙方应在模板工程完工后的10天内自行将材料和人员清运退场，且自行承担进退场费用。若不按时退场者，甲方可以暂时拒付工程款，并采用相应的措施进行处理，由此引起的损失由乙方承担。

　　5、乙方的生活设施由甲方统一安排与管理，乙方必须无条件服从，并遵守项目部的《生活区管理制度》，违法者按相关制度给予处罚（备注：不准携带家属及非施工人员进入施工现场或入住生活区、不准在宿舍内使用“三炉”及违规使用电器、不准在宿舍酗酒闹事，如有违反上述规定，则项目部有权对乙方处以500-1000元/次的罚款，违反到治安管理条例时，将依法送交司法部门处理）

　　第七条：奖罚条款

　　一、工期奖罚：

　　1、乙方未能按甲方确定的施工进度计划完成施工者，每拖延一天处罚1000元，提前一天奖励500元。

　　2、凡乙方故意拖延工期或者无故停工者，甲方可以没收施工保证金，并采取相应的措施来确保工期，由此所产生的一切损失均由乙方承担。

　　3、乙方必须无条件无理由服从甲方工作安排，若乙方故意拖延工期、无故停工及集体闹事的每次罚款5000元。该费用由财务直接从当期的进度款内扣除。

　　二、工程质量

　　1、乙方施工项目应确保达到优良以上的质量要求。若达不到要求者，按以下办法进行结算：分项达不到优良等级（85分以上）的分项单价减低20%;由于乙方的质量原因引起整个工程不能评为优良者，按乙方总承包价的80%进行结算。

　　2、凡未经甲方同意，过早拆模或过早上载者，每提前一天处罚1000元，并且承担由此引起的一切责任及费用。

　　3、不合格者乙方应无条件返工至合格，并承担工期延误、材料损耗费用。乙方应承担由此引起的一切责任及费用。

　　3、乙方对甲方及相关部门提出的质量问题应及时整改，凡不及时整改者，甲方有权派人整改，所产生的费用由乙方承担。

　　三、工资发放

　　1、凡乙方有故意拖欠、扣工人工资者，甲方有权直接发给工人工资，从乙方的工程款中扣除。

　　2、因乙方原因引起三人以上的工人投拆或群闹事者，每次处罚5000元，并承担由此引起的一切经济、法律责任。

　　3、未按昆明市劳动管理规定招聘施工工人，或未按规定办理相关证件受有关部门处罚者，乙方自行承担其处罚费用。

　　四、乙方不能按甲方的要求组织施工，工程质量不能保证及工期明显延误、以及与甲方不能密切配合，影响到工程正常进展者，甲方有权单方终止合同，要求乙方退场。未完施工项目按分项单价另加20%进行抵扣乙方的工程款，由甲方另择队伍进场施工，由此引起的一切损失乙方承担。

　　第八条：其它

　　本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字后生效，至工程竣工结清双方责任后失效。

　　建设单位（甲方）：

　　承包单位（乙方）：

　　乙方承接甲方的 工程项目，该项目总造价 （大写） ，双方本着公平、公正的原则，同意签署友好合作协议，细则如下：

　　1、施工方面：

　　乙方必须按甲方提供的设计方案（本合同预算的设计方案）施工，乙方不得擅自修改，甲方有必要修改施工方案时，如有超出本预算范围的，作增加部份，另补费用。如果施工过程中在施工方案与实际施工出现问题时，双方通过友好协商解决。

　　2、材料保证方面：

　　乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品，不得换与本技术标准不符的产品，如设计图纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或停止生产该产品，则双方可通过协商解决代用品问题。

　　3、施工安全：

　　施工期间乙方要做足安全设施，预防事故发生，甲方有权监督乙方的安全工作，显示有关指引时，乙方必须跟进、改善工作环境，若出现问题乙方负责。

　　4、技术要求：

　　按照附件《设计说明和报价》所注说明。

　　5、保养责任：

　　乙方对该项安装工程，实行 的保养;但有规定：对乙方提供的安装材料，如属于材料质量问题，乙方负责更换，不收取任何费用。如属于人为问题乙方不负责材料费用，但甲方提供的材料，则不在该保养范围内（备注：如有发生不可预测的自然灾害，则自动终止保养责任）。

　　6、施工期：

　　甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源，不影响乙方施工的前提下，乙方应在甲方通知进场日起 天（即 XX 年 月 日）内完成所有工程，并经甲方验收合格汇签日为准。

　　7、付款方式：

　　总工程费用为：

　　付款方式：

　　8、其它：

　　1）若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

　　2）本合同如有未尽事宜，双方可协商补充，双方决定补充合同与本合同具有同等效力，本合同自双方签字日起，起法律效力，本合同甲乙双方各执一份，双方遵守执行。如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　甲方盖章： 乙方盖章：

　　以上就是找法网小编为您介绍的关于电气安装工程合同的相关内容，在进行电气安装的时候，一般都是需要确定好详细的信息和相关资料的，如果你还有其他的法律问题，请及时咨询律师处理，找法网提供专业律师，欢迎您进行法律咨询。