起诉单位：（全称）：＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿县＿＿＿＿＿＿建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑.
流动资金：169.5万元
何时经何部门批准开业：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月份经＿＿＿＿＿＿县基建局批准
地址：＿＿＿＿＿＿县＿＿＿＿＿＿乡＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿＿＿工区历下办理处。帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被告单位（全称）：＿＿＿＿＿＿市职工教育培训中心
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿路＿＿＿＿＿＿＿＿号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日，＿＿＿＿＿＿县建筑工程总公司＿＿＿＿＿＿公司（原告，以下简称乙方）同＿＿＿＿＿＿市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日；竣工日期定为＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日完工。三幢楼均经＿＿＿＿＿＿市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交＿＿＿＿＿＿市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从＿＿＿＿＿＿年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元；
（二）结算零建工程款：174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元；
（三）赔偿乙方的经济损失：＿＿＿＿＿＿年至＿＿＿＿＿＿年度拖欠款的滞纳金54595.88ig；＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月至＿＿＿＿＿＿月设备闲置费57979.30元
以上三项合计，共242006.83元。
此致
＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿区人民法院
起诉单位：＿＿＿＿＿＿县建筑工程总公司
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司（盖章）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿日
对债务人无现款偿还但同意以物抵债的，就进行合理估价。抵偿物要经济实用，宜于变现。清欠过程中，对于以物抵债的，需办理相应权属抵押登记手续。
电话录音、录像是最高人民法院《关于民事证据若干问题的规定》中允许的方式。录音也是收集证据的一种方式，合法有效的录音会让您离得到工程款更近一步。
对于证据充分，事实清楚，催讨无果而又具备还款能力的，坚决进行法律诉讼。诉讼实践中证据收集是基础，诉讼保全是前提，友好协商是途径。
网友提问：
工程款已过诉讼时效怎么办？
律师回答：
各承包商可以采取书面发函（对方一定要签收或采取挂号信等形式证明已送达）、向清欠主管部门及相关部门投诉（一定要有书面记录）、与发包方补充协议或签订还款协议等办法，使诉讼时效中断。
以上是找法网小编为您详细介绍的关于工程款诉求书范文怎么写的相关内容，在工程款诉求书中，需要写明诉讼请求以及事实和理由，如果对于工程款诉求书还不是很了解，可以委托专业地律师或者其他人进行代书，若您还有什么法律疑问，欢迎咨询找法网专业律师。
