公路工程施工监理合同附件

更新时间:2019-10-22 14:41 找法网官方整理
导读:
附件A监理服务的形式、范围与内容一、监理服务的形式1服务要求例:对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。2组织机构认对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。二、监理服务的范围1服务范围例:

      附件A 监理服务的形式、范围与内容

      一、监理服务的形式

      1服务要求

      例:对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。

      2组织机构

      认对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。

      二、监理服务的范围

      1服务范围

      例:监理服务所包括的工程范围和工作范围。

      2服务目标

      例:监理服务的性质、目的及主要工作目标。

      三、监理服务的内容

      例:本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作,应主要参照《公路工程施工监理规范》(JTJ 077-95)的内容予以归纳,并根据本工程的具体情况予以补充。

      1编制监理规划或计划;

      2熟悉合同文件,了解施工现场;

      3参与支柱和设计交底工作,审查承包人提交的复测成果和施工图设计;

      4督促和检查承包人建立质量保证体系;

      5主持召开第一次工地会议和常规工地会议;

      6已发布开(复)工今批准单项工程开工报告;

      7审核承包人授权的常驻现场代表的资质,以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质;

      8验收承包人的工地试验室,审核其人员资质;

      9建立监理的试验、检测工作体系,按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作;

      10审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验;

      11审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量;

      12审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺;

      13审查分包合同和分包人的资质,控制重要外购成品件或半成品件的质量;

      14审批承包人提交的总体进度计划,检查和督促承包人实施进度计划,核批承包人的修正计划;

      15要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量;

      16签发中间交工证书;

      17调查、处理工程质量缺陷和事故,出现重大质量事故时,督促承包人按规定上报有关部门;

      18发布停工令;

      19对已完工程进行准确的计量;

      20签发中期支付凭证;

      ZI发布变更令;

      22受理合同事宜,根据合同规定进行评估和处理;

      23根据合同规定处理违约事件,协调争端,在仲裁过程中作证;

      24编制监理工作月报、季报和年报;

      25对承包人的交工申请进行评估,组织对拟交工工程的检查和验收;

      26签发交工证书;

      27督促、检查承包人按工程管理部门和业生的要求编制竣工文件;

      28编制监理方面的竣工文件;

      29监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划,检查和验收剩余工程,对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任;

      30签发工程缺陷责枉终止证书;

      31签发最终支付证书;

      32配合业主的竣工验收和工程移交工作;

      33其它。

      四、业生对监理单位的授权

      例:业生在此明确:监理单位根据监理合同随行监理服务时的职责范围和权限,以及根据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。

      五、监理服务的依据

      例1:监理合同;

      2业生与第三方签订的正式合同、协议及附件;

      3合同图纸及说明;

      4合同工程量清单及说明;

      5合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等;

      6国家、交通部、项目所在省、市颁布的监理法规等;

      7其它。

      六、其它

      双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。

      业主:      (盖章)    监理单位:        (盖章)
      授权代表:    (签字)    授权代表:        (签字)
            年  月  日                年  月  日

      附件B 业主提供的监理工作条件

      一、文件和资料

      例:业主在监理合同生效之日起__日内,向监理单位免费提供下述文件、资料:

      1业主与承包人签订的合同协议与条件__份;

      2业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明__份;

      3合同图纸和相关的标准图纸及说明__份;

      4合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作远规程__份;

      5其它。

      二、决策与决定

      例:业主同意:根据监理单位针对有关项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示,及是时予以决策或决定。

      双方在此约定:业主对上述问题给予书面答复的期限。

      三、协助

      例:业主在项目所在地对监理单位提供如下协助:

      1建立监理工作人员及个人财产的出入通道;

      2建立监理服务费用财务通道;

      3建立监理服务所需的公关和信息通道;

      4避免监理单位根据监理合同履行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金);

      5解决非监理单位原因而发生意外事件时,监理工作人员的遣返和相关事宜;

      6其它。

      四、设施与物品

      例:业主向监理单位免费提供下列设施、设备及物品,并承担相应的使用费和维修费。

      双方在此约定;业主向监理单位提供下列设施、设备及物品的品种、数量、使用时间和期限1办公设施(办公用房,配套水电及附属物品);

      2生活设施(生活用房、配套水电及附属物品);

      3办公设备;

      4生活设备;

      5通汛设备6交通设备;

      7试验、检测设备;

      8办公物品;

      9其它。

      双方在此约定:下列设施、设备和物品由监理单位自备,业主给予适当的经济补偿。

      监理单位自备的设施、设备、物品清单及经济补偿办法

      五、辅助工作人员

      例:双方约定:业主向监理单位免费派遣工作人员___名,服务人员___名,辅助监理单位的监理服务工作。[page]

      双方约定:下列辅助工作人员由监理单位自行聘用,业主给予适当的经济补偿。

      监理单位聘用辅助工作人员清单及经济补偿办法

      六、其它

      双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。

      业主:      (盖章)    监理单位:        (盖章)
      授权代表:    (签字)    授权代表:        (签字)
            年  月  日              年  月  日

      附件C 监理服务的费用与支付

      一、监理服务费用

      l正常服务的费用

      例:监理单位正常服务费用的计算方法、费率和价格或双方约定的其它方法。

      监理单位正常服务费用一般应包括如下内容:

      (1)派驻监理人员费用

      ——基本工资

      ——加班费(法定节、假日的加班和法定工作时间以外的延时工作,按《劳动法》

      的规定办理)

      ——各种补助

      ——各种津帖

      ——个人所得税

      ——其它

      (2)现场费用

      ——辅助、服务、勤杂等人员的聘用费

      ——办公用品费

      ——文具纸张费

      ——资料费

      ——劳动保护

      ——防暑降温费或冬季取暖费

      ——伙食费

      ——差旅费

      ——煤、气、水、电费

      ——交通、通讯资

      ——其它

      (3)不可预见费

      建议比例10%-15%

      (4)公司取费

      ——法定提留基金(工会、教育、职工福利、住房、养老等)

      ——上级管理费

      ——法定利润

      ——法定税收(营业税、所得税等)

      ——其它

      2附加服务的费用

      例:监理附加服务费用的基本测算方法,由双方协商确定,一般可采用如下办法:

      (1)附加工程工作量x基本费率;

      (2)附加服务工作日数X监理服务日平均费用;

      (3)附加服务工作比例X监理服务费用总额。

      二、监理服务费用的支付

      例:l动员预付费

      为使监理服务能够及时开展,业主在签订监理合同和监理单位提供履约担保之后__日之内向监理单位支付__元的动员预付费。

      2履约担保金

      业主根据监理合同通用条件第5.5.3条的规定,没收监理单位的全部或部分履约担保金,不得影响监理单位根据监理合同应当得到的其它支付。

      3赔偿金

      根据监理合同通用条件第4.1条确定的监理单位对业主的赔偿业主从对监理单位的日常支付中扣回。

      4支付时间与支付内容

      业生根据监理合同确定的监理服务费用的计算方法和支付时间,向监理单位支付正常服务的费用和附加服务的费用,以及根据监理合同通用条件第42条确定的对监理单位的赔偿。

      5支付方式

      业主在每期支付的同时,按动员预付费占监理服务费用总额的比例分期扣回动员预付费;根据监理合同通用条件第4.1条确定了监理单位向业生的经济赔偿,该赔偿的每次扣回额不超过当期应支付的监理服务费用的__%;某期监理服务费用支付额低于_元时,将当期应支付的监理服务费用合并到下期支付。

      6结算

      在签发工程交工证书后__日之内,结算相应工程的监理服务费用,扣减动员预付费和监理单位赔偿金的余额,业主向监理单位退还__%的履约担保金;在签发工程缺陷责任终止证书后__日之内,结算工程缺陷责任期的监理服务费用和其它应向监理单位支付款项的余额,扣减其它应从监理单位扣回的款项。业主向监理单位退还剩余的履约担保金。

      三、其它

      双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。

      业主:       (盖章)     监理单位:      (盖章)
      授权代表:     (签字)     授权代表:      (签字)
            年  月  日             年  月  日

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在合同纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 143851
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程施工合同
注意合同内容是否有欺诈、隐瞒等成分,条款应该平等地保护合同双方的利益。注意约定违约的后果,以解决纠纷的产生。
工程施工合同
劳务合同可以,建筑总承包无效。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
工程施工合同
合同的变更不能这么草率
退休后当兵的任何补贴是多少?
法律分析:按照服役年数,给予每月相应的生活补助。针对2011年之后退伍的军人,补贴以10元为基数,服役年数每增加一年,补贴每月累加10元。比如说服役3年时间的退
离婚后,孩子的独生子女被取消了
法律分析:办了独生子女证后是可以取消的。独生子女证办理之后是可以取消的,但是需要退还之前所领取的所有补贴奖励。法律依据:《中华人民共和国人口与计划生育法》第二十
我家只有五个女儿,能不能申请五保户?
你好,五保户应当由本人申请或者由村民小组提名,经村民委员会审核,报乡镇政府批准,发给《五保供养证书》,凭《五保供养证书》享受五保待遇。
没有监控,没有证人怎么办?
你好,建议尽快报警处理
法院强执制行十年不到位,怎么办
法院强执不到位,可申请执行异议或向上一级法院申请执行。执行异议需提出书面申请,说明异议理由,法院将进行审查并作出裁定。向上一级法院申请执行时,需提供相关证据材料
我想问问是通过收款码收的钱删除记录了还可以恢复吗
收款码记录删除后恢复的方式有:1.检查手机或电脑的回收站或垃圾箱;2.联系支付平台客服查询交易记录;3.若有备份,可从备份中恢复。选择恢复方式时,需考虑记录的完
父亲病了,退休金卡在继母那里,她不愿意拿出钱,怎么办
对此问题,常见的处理方式包括:1)与继母协商,明确父亲的治疗需求;2)请求社区或亲友协助调解;3)咨询律师,了解法律途径。选择处理方式时,应考虑双方关系、证据充
咨询一个工伤案件,开庭两个多月了还没有收到判决是什么原因
针对工伤案件开庭后长时间未收到判决的情况,可以向法院咨询案件进展,或者委托律师代为查询。根据案件实际情况和自身需求,选择适合的查询方式。
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询