建设工程合同发包人的违约责任法律实务

更新时间:2019-08-23 03:06 找法网官方整理
导读:
法律条文中华人民共和国合同法第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补

  法律条文

  中华人民共和国合同法

  第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  第二百八十五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  实务操作

  根据《合同法》第283条、第284条、第285条的规定,发包人应当对以下违约行为负违约责任

  (1)发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽合同,发包方作为承揽合同的定作人,应当按照合同的约定尽协助义务,发包人未按照约定的时间和要求向承包人提供建设工程基础性资料造成工程无法按期开工的,发包人应当为此承担相应的违约责任。

  (2)因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。所谓中途停建,即工程按照合同进行正常建设的过程中,因为某种原因不能继续进行;所谓缓建,即工程按照合同进行建设施工过程中,因某种原因推迟工程的进度或者部分停建,待条件成熟时工程继续进行。因发包人原因造成工程停建缓建的,发包人一方面应当采取措施减少损失,另一方面应当赔偿因工程停建、缓建给承包人造成的损失。

  (3)因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在合同纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 121310
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建设工程合同的违约责任
如果双方都签订了合同,对双方都是有约束力的。合同出现违约时,应当按照合同中关于违约责任的规定进行处理。
建筑工程发包合同怎么订立
建筑工程发包合同怎么订立
建筑工程发包合同
建设工程合同违约责任条款
如果双方都签订了合同,对双方都是有约束力的。合同出现违约时,应当按照合同中关于违约责任的规定进行处理。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程 合同无效 违约责任
如果双方都签订了合同,对双方都是有约束力的。合同出现违约时,应当按照合同中关于违约责任的规定进行处理。
建设工程合同中承担违约责任
合同违约,违约方需要承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,交付了定金或者合同内容约定了违约金的还需要承担定金责任和违约金责任。具体责任承担视实际违约
建设工程合同备案手续,是建设工程合同的生
根据最高法院的判例,非备案合同(黑合同)只要没有变更备案合同的三个主要条款;可以认定有效。
建设工程合同
您好!工程价格结算时可能按此调整。不矛盾,对工程价款的变更和补充。
工程合同违约责任问题
《合同法》第109条的规定,当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。发包人迟延支付勘察、设计费的,除应支付勘察、设计费外,还应承担其他的
离婚女方户口可以单独立户出来吗
离婚后女方单独立户的常见处理方式包括:向户籍所在地派出所提交申请,提供相关证明材料如离婚证、身份证等,并遵循当地户籍管理规定。选择处理方式时,应考虑个人实际情况
聋人一级坐高铁有免费吗?
对于聋人一级坐高铁的问题,常见的处理方式包括提前了解购票流程、准备相关证件以便享受可能的优惠或便利服务。在选择不同处理方式时,建议根据个人实际情况和需求进行权衡
我想问下朋友赌博被抓,一直未通知家属,怎么回事
赌博被抓未通知家属,可能因案情需要保密。常见处理方式包括等待警方通知或主动联系警方了解。选择哪种方式取决于具体情况,如担心可主动联系警方,但应尊重警方办案程序。
谈恋爱两年为女方花七千
如果恋爱期间的花费属于彩礼性质,分手后想要追回,首先可以尝试与女方协商退赔。若协商无果,可以收集相关证据,如转账记录、聊天记录等,证明该笔费用属于彩礼性质,然后
唐河法院执行抚养费多少钱
法院确定子女抚养费的数额的方式:根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。且抚养费一般按照月总收入的百分之二十至三十的比例算,抚养两个以上
淄博市申请廉租房条件你好老师。我退休了,现在离婚了,没有住房!
廉租房的申请条件:1、申请人要有五年以上的本地籍;2、申请家庭要是低收入家庭;3、申请家庭没有产权住房;4、申请家庭人均住房建筑面积低于十五平方米,总建筑面积低
就是我老板有个和静县的工伤案件,想找合作,你这边有意愿吗若合作大概费用是多少呢?
职工因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用;(二)住院伙食补助费;(三)报经办机构同意,到统筹地区以外就医所
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询