发包人在合理期限内没有检查的，将会导致什么法律后果？

更新时间：2019-06-26 09:03

找法网官方整理

导读：

发包人在接到通知后，没有按期对隐蔽工程条件进行检查的，承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人

发包人在接到通知后，没有按期对隐蔽工程条件进行检查的，承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。

温馨提示：法律问题具有较强的专业性，如有疑问，建议一对一咨询专业律师

声明：该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。

大家都在问

我也要提问 >

借款人在约定的期限内没有财产

欠别人钱没钱还的可以与借款人协商是否可以分期偿还借款、延期偿还或适当减少部分欠款；或者拍卖、抵押本人的其他有财产价值的物品，例如汽车，家具等。<br />

综合律师团队

咨询我

在《司法解释》中有“发包人在约定期限内不予答复，视为认可竣工

当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。

综合律师团队

咨询我

债权人在合理期限内未要求履行该如何理解

根据具体情况确定

找法网咨询顾问

咨询我

相关知识推荐

借款人在约定的期限内没有财产

综合律师团队已解答

继续咨询 >

在《司法解释》中有“发包人在约定期限内不予答复，视为认可竣工

综合律师团队已解答

继续咨询 >

债权人在合理期限内未要求履行该如何理解

找法网咨询顾问已解答

继续咨询 >

扶贫抗旱井发包给个人合理吗

找法网咨询顾问已解答

继续咨询 >

而承租人在合理期限内没有购买的意思表示合理期限是多久

平台法律顾问团队已解答

继续咨询 >

担保期限两年。现出借人在担保期限内起诉，这样合理么？

继续咨询 >

承包土地期限内土地价格高涨发包方怎么办

继续咨询 >

农村个人土地承包期限内可以发租给别人吗？个人承包期内发包方有权参与吗？

罗继平律师已解答

继续咨询 >

工人在承包方摔伤了，发包方有没有连带责任，发包方，承包方，都是自然人，问律师谢谢。

张晶律师已解答

继续咨询 >

在土地承包期限内发包方是否有权将土地接着承包

祝运良律师已解答

继续咨询 >