(1)词语定义及合同
(2)双方一般权利和义务;
(3)施工组织设计和工期;
(4)质量与检验;
(5)安全施工;
(6)合同价款与支付;
(7)材料设备供应;
(8)工程变更;
(9)竣工验收与结算;
(10)违约、索赔和争议;
(11)其他。
总包方(甲方):____________________________地址:____________邮码____________电话____________法定代表人:____________职务____________
分包方(乙方):____________________________地址:____________邮码____________电话____________法定代表人:____________职务____________
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关限定,经两方商量一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程事项
(一)、工程名称:________________
(二)、工程地点:________________
(三)、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______
(四)、分包工程范围及工程量(附预算书)
(五)、分包工程时限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
(六)、分包工程人工花费________元。七、乙方投入工种及人数________人。
第二条 工程结算按分包工程事项,第一个月预付生活费,按合同人数每人____计量,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超出已完成量的80%)工程竣工后经甲乙两方共有验收合格,予以结算。
第三条 工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定准则进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量决裂准则,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承受;如工程质量低劣又不能挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
(一)、甲方对乙方承受的工程要做安全交底,提议明确的安全要求,并进行监督体检,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章规则,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经体检合格方可使用,施工中如因违背上述限定而发生伤亡意外,其损失由乙方负责。
(二)、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提议需用计划,甲方协助解决。
(三)、在施工经过中,乙方因违背消防条例和法规导致的火灾意外,由乙方负责。
第五条 生活管理
(一)、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿要求及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏遗失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。
(二)、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字认可,可在甲方就医,医疗花费由乙方负责按月付清。
第六条 分包工程人工费单价
(一)、单位工程分包,每预算工日为________元。实行一方平方米人工费包干,每平方米____元。
(二)、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。
(三)、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。
(四)、清工每工日为________元。
(五)、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
(六)、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。
(七)、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。
(八)、分包工程花费明细表(一~七项均可列表)
第七条 手续供应管理乙方设专人向甲方解决水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和手续配合以施工。乙方施工中用料浪费及决裂法的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用手续,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。
第八条 施工机具
(一)、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
(二)、手工操作工具,由乙方负责。
(三)、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有遗失损坏,乙方负责赔偿。
(四)、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名师傅,保证乙方正常施工,乙方不准私行操作设备(自带机械按有关限定处置)。
第九条 现场管理
(一)、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理规则,在甲方现场负责人统一主管下组织施工,有关计划、进度、手续供应等工作两方应密切配合,保证施工顺利进行。
(二)、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违背现场管理规则的犯法做法,甲方有权采取必要措施,乙方应承受法律职责,并负责赔偿经济损失。
(三)、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条 违约职责
(一)、乙方分包的工程事项,不得再行分包。在施工经过中经检验达不到国家验收规范限定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,导致返工的损失,乙方应予赔偿。
(二)、合同签订后,未经两方商量认可,任何一方不得随意变换或解除。如乙方未经甲方认可,一方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划导致的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此导致的经济损失。
(三)、乙方必须按合同限定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
(四)、甲乙两方不得借故拖延各种应付款项,如拖延不付,按银行短期借贷利率,偿付给另一方逾期付款违约金。
第十一条 附则
(一)、本合同发生纷争时,当事人两方应及时商量,商量不成时。解决不了的,可按以下第()项解决:
(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院诉讼。
(二)、本合同一式__份,甲乙两方各执正本一份。其余副本,报送____备案。
(三)、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
(四)、两方商定的其他条款:
1.2.
第十二条 合同附件及有效期
一、合同附件:
1.工程预算书;
2.
二、本合同自两方盖章之日起奏效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包单位:________________________法定代表人:__________________________年____月____日
分包单位:________________________法定代表人:__________________________年____月____日
可以,合同当事人在成就合同过程中,对合同的通用条款进行修改或补充,只要是合同当事人真实意思的表示,且不违反法律法规的强制性规定的,经合同当事人确认的就是有效的合同行为。根据民法典规定当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。
看到这里,找法网小编相信你也了解了相关的知识内容了,建设工程合同由于牵涉到的事务较多,自然条款也是较多且复杂的,因此就会有些通用条款编入合同中,好了以上就是建设工程合同通用条款和专项条款的相关内容,如果你还有疑问,可以咨询我们的律师。