2022最新建设工程合同文本格式

更新时间:2021-11-18 14:03 找法网官方整理
导读:
我们知道,建筑工程业的大部分活动,采购、雇工等都都是要立合同,让双方心里有个底,白纸黑字也不怕对簿公堂,双方能更好地履行自己的义务。那么2022最新建设工程合同文本格式是怎样的呢?下面跟着找法网小编一起了解一下吧!

  在实践中,进行工程建设需要签订合同,那么2022最新建设工程合同文本格式是怎样的呢?阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。

  2022最新建设工程合同文本格式

  发包人(全称):__________________

  承包人(全称):__________________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

  工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:___________________________。

  2、工程地点:___________________________。

  3、工程立项批准文号:__________________。

  4、资金来源:___________________________。

  5、工程内容:___________________________。

  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

  6、工程承包范围:

  _____________________________________________。

  二、合同工期

  计划开工日期:_________年_________月_________日。

  计划竣工日期:_________年_________月_________日。

  工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

2022最新建设工程合同文本格式

  三、质量标准

  工程质量符合___________________________标准。

  四、签约合同价与合同价格形式

  1、签约合同价为:

  人民币(大写__________________)(¥_________元);

  其中:

  (1)安全文明施工费:

  人民币(大写__________________)(¥_________元);

  (2)材料和工程设备暂估价金额:

  人民币(大写__________________)(¥_________元);

  (3)专业工程暂估价金额:

  人民币(大写__________________)(¥_________元);

  (4)暂列金额:

  人民币(大写__________________)(¥_________元);

  2、合同价格形式:__________________。

  五、项目经理

  承包人项目经理:__________________。

  六、合同文件构成

  1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  (1)中标通知书(如果有);

  (2)投标函及其附录(如果有);

  (3)专用合同条款及其附件;

  (4)通用合同条款;

  (5)技术标准和要求;

  (6)图纸;

  (7)已标价工程量清单或预算书;

  (8)其他合同文件。

  2、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

  七、承诺

  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  八、词语含义

  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

  九、签订时间

  本合同于_________年_________月_________日签订。

  十、签订地点

  本合同在___________________________签订。

  十一、补充协议

  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

  十二、合同生效

  本合同自_________生效。

  十三、合同份数

  本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。

  发包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)

  法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:

  _________________________(签字)______________________(签字)

  组织机构代码:________________组织机构代码:________________

  地址:_______________________地址:_______________________

  邮政编码:____________________邮政编码:____________________

  法定代表人:__________________法定代表人:__________________

  委托代理人:__________________委托代理人:__________________

  电话:_______________________电话:_______________________

  传真:_______________________传真:_______________________

  电子信箱:____________________电子信箱:____________________

  开户银行:____________________开户银行:____________________

  账号:_______________________账号:_______________________

  影响工期的因素有哪些?

  1、施工许可证:

  (1)如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;

  (2)但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。

  2、拖欠工程款

  拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。

  3、设计变更

  (1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;001

  (2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  4、图纸延误

  (1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  (2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  5、增加工程量

  (1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  (2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  6、质量鉴定

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

  (1)鉴定合格,顺延工期;

  (2)鉴定不合格,视情况而定。

  7、建设单位的其他原因

  如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。

  (1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  (2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

  9、发生不可抗力事件

  无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

  以上就是找法网小编为您整理的最新2022最新建设工程合同文本格式的相关内容。综上,签订合同时要注意对方是否具备资质、对工期、合同价款的确定、约定好纠纷发生时的管辖地等。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询我们的找法网律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 106094
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建设工程设计合同
内容很多,需要委托律师专项制定
建设工程分包合同终止协议
这要看你们合同的具体约定和相关证据
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
勘察设计费按照《工程拗察设计收费标准》(2002还是可调总价合同还是固定单价合同
是约定一定幅度的固定单价合同,超过约定幅度的按实调整。
小区内没有消防通道
法律分析:对于小区占用消防通道,应该及时向公安机关消防机构投诉。法律依据:《中华人民共和国消防法》第三十二条乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民
建设工程勘察合同含义如何
建设工程勘察合同含义如何
建筑工程合同范本
受理12315平台投诉后,需要怎么处理?
你好,具体是什么原因投诉
还是不退押金给我,该怎么办?
汽车租赁合同到期不退押金的,当事人可以先协商,协商不成的可以起诉。起诉流程如下:1、递交诉讼状;2、法院经审查受理后将起诉书副本送达被告;3、被告在十五日内提交
工程质保合同应该怎么写?
工程质保合同应该怎么写?
建筑工程合同范本
我的社保卡忘在取款机了会吞卡吗
社保卡忘在取款机导致吞卡,常见处理方式包括:联系银行客服或前往银行网点挂失并申请领回;携带有效身份证件到社保机构补办新卡。选择方式时,考虑距离、时间等因素,选择
侵占他人肖像权名誉权,拿别人视频发抖音上面,简介上写黄色文字,对方法院起诉我,我想知道大概赔偿多少钱
侵占肖像名誉权需承担民事责任。具体处理:1.立即停止侵权行为,删除相关视频。2.与对方协商,根据实际损失进行赔偿。3.如无法协商,等待法院判决,可能包括赔偿损失
民事纠纷,起诉了又撤诉,然后再起诉,被污蔑欠他钱,只有转账记录
如果法院认定您的证据不足以支持主张,您可以选择上诉,要求上级法院重新审理。在上诉过程中,您可以进一步搜集和补充证据,或者寻求专业律师的帮助,以提高胜诉的可能性。
网上被骗了一百五十块
除了报警,网上被骗的受害者还可以在“网络违法犯罪举报网站”进行举报,以维护自己的权益。同时,受害者也可以向消费者权益保护机构投诉,寻求帮助。此外,若受害者是通过
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询