工期延误的情形有哪些?

更新时间:2018-05-22 15:45 找法网官方整理
导读:
在建设施工过程当中有时候可能会因为某种原因而造成工期上的延误,我们也可以换句话来说就是这个工程无法按照约定期限完成,那么建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗?找法网小编在下文为大家详细介绍相关内容。

  工期延误的情形有哪些?详情如下:

  1、工期延误的情形有哪些?

  《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。

  (1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

  (2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

  (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  (4)工程设计变更和工程量增加;

  (5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

  (6)不可抗力

  (7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

  2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?

  根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。

  3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人有何良策?

  (1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工程价款不能协商一致,承包人可以要求按照定额审价;

  (2)如果是合同范围之外的工程,承包人需要保留发包人同意施工的凭证,然后结合其他签证据实结算;

  (3)如果因发包人的原因,造成在工程的关键线路上工期延误,承包人应及时收集并保管证据,包括使用照片、摄像等手段固定证据;

  (4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序,承包人有一项工作必不可少,即在建设单位或建立单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明,承包人不同意或有异议,并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后;

  (5)承包人可以申请审价单位进行审价,也可以在竣工结算时提出追加,如果仍然不能达成一致意见,可以通过司法鉴定解决。

  4、承包人主张工期顺延,需要注意哪些事项?

  (1)准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实;

  (2)这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事实必须在关键线路上;

  (3) 顺延的具体天数,承包人在办理工期签证时,特别注意应该特别记载工期顺延天数,否则一旦争议,承包人举证难度增加。

  5、承包人如何避免逾期竣工违约责任

  (1)掌握施工进度,避免工期延误;

  (2) 收集工期顺延的证据;

  (3)承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。

  6、合同无效,发包人能否追究承包人工期延误的违约责任?

  (1)按照法律规定,如果合同无效,有关工期以及工期延误的违约条款均属无效,但是解决争议的条款是有效的;

  (2)发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;

  (3)如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小,裁判各方承担损失。

  保证按合同约定时间竣工是施工单位的主要合同义务之一,实际竣工时出现工期延误而又无合法免责事由的,施工单位就需要承担工期延误的法律责任。建设单位只需按实际竣工日期与开工日期作差计算出实际工期,再与合同约定工期作出对比,即可判断工期是否延误。而施工单位需要证明非己方原因造成工期延误,通过顺延工期来排除工期延误的事实。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 152359
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
我们是施工单位,由于甲方付款不及时导致的工期延误,甲方是否必须延长工期,有啥依据。
甲方逾期付款属于违约,您这边可要求甲方赔偿因甲方违约给您造成的损失,包括延长工期或支付违约金,具体看你们的合同怎么约定。
建设工程分包合同无效的情形有哪些?规定是怎样的?
你好,根据中华人民共和国合同法第五十二条规定: 下列情形之一的,合同无效: (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益; (二)恶意串通,损害国家、集体
请问抗辩权有哪些?包括什么情形呢?
抗辩权是指指妨碍他人行使其权利的对抗权。《中华人民共和国合同法》规定的履行抗辩权的种类有三种,具体是: 1、同时履行抗辩权。当合同的当事人互负债务,没有先后履行
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
一方延误工期
按合同约定办理,需要可联系我
乡村建房的保质期是多久?
你好,保质期一般是你们的买卖合同上有约定的,根据买卖合同的条约来处理
如何划分直行车撞到左转的电动三轮车的责任?
发生车祸后,如果双方对赔偿产生纠纷而对责任划分意见相同的,应该及时报警和向保险公司报案,由交警按简易程序出具责任认定,由保险公司对车辆损失(修理费)进行估价。
但是雇主有购买商业保险,而且已经超过退休年龄,如何赔偿工伤?
你好,工伤死亡的一般拿到的赔偿是比较大的,商业保险一般赔不到那个数额的,公司最后还是要承担相应的赔偿部分
自己不想参加研究,老师必须强迫自己去,还要受到惩罚,该怎么办?教师还侮辱学生和家长
你好,侵害名誉权的行为以侮辱、诽谤为主要方式,因此,认定是否构成名誉权侵权,首先应确定行为人是否实施了侮辱、诽谤行为。
请问两年前的微信聊天记录可以查到了吗警网那边
法律分析:能查得到。如果微信内容涉及刑事案件,特别是重要的刑事案件侦查线索,县级以上公安机关可以对这个手机号码采取技术侦查手段。这个手段可以追踪手机的位置,监听
能不能帮我写一下案例分析
法律分析:案号是法院等司法机关立案后,对收到案件根据案件的性质进行分类,并进行登记,所分配的案件号码。案号的基本要素为收案年度、法院代字、类型代字、案件编号。法
1950年强奸犯法吗
你好,你有什么事需要解答,可以给我打电话
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询